执行委托合同中的被执行人31篇
发表时间:2025-10-03执行委托合同中的被执行人31篇。
在日常生活和工作中,男女老少可能都会需要协议,以便解决纠纷。如何撰写协议才合适呢?以下是小编整理的关于执行委托合同中被执行人的相关内容,供大家参考。希望对您有所帮助。
执行委托合同中的被执行人 · 第1篇
甲方:_________
乙方:_________
经甲乙双方友好协商,就乙方偿还所欠甲方货款事宜,达成如下还款协议:
一、甲乙双方确认,截止本协议签订之日,乙方共欠甲方货款人民币52500元(大写:五万贰仟伍佰元);
二、乙方承诺,自本协议签订后至____年____月____日前将上述欠款全部偿还给甲方;
三、若乙方未按照本协议第二条约定的时间偿还欠款,则从违约之日起按所欠货款额的日千分之xx向甲方支付逾期还钱违约金;
四、履行本协议发生的争议或与本协议有关的争议,双方协商解决,协商不成,双方均可在告所在地法院提起诉讼;
五、本协议双方盖章之日起生效。协议一式四份,双方各执两份,每份都具有同等的法律效力。
甲方:___________ 乙方:_____________
____年____月____日 ____年____月____日
执行委托合同中的被执行人 · 第2篇
申请执行人(以下简称“甲方”):XXX,男,汉族,XXXX年X月X日生,身份证号码:XXXX,住XXXXX。
被执行人一(以下简称“乙方”):XXX,男,汉族,XXX年X月X日生,身份证号码:XXX,住XXXXXX。
被执行人二(以下简称“乙方”):XXX,男,汉族,XXX年X月X日生,身份证号码:XXX,住XXXXXX。
甲乙双方因交通事故赔偿纠纷一案,经张店区法院调解达成以下调解书:(20xx)鲁0303民初XXX号民事调解书,(20xx)鲁0303民初XXX号民事调解书。以上两调解书生效后,在人民法院的主持下,经双方自愿协商,达成以下和解协议,共同信守,绝不反悔。
一、以上两民事调解书一并处理,乙方一次性给付甲方XXX元(大写XXX元整),案结事了,甲方同意,并自愿放弃不足部分。
二、上述款项在签订本协议时当场付清,甲乙双方就此事再无纠纷。同时终结本案执行程序,将乙方从因本案而列为的失信被执行人名单中摘除。
三、本协议经双方签字之日起生效。
四、本协议书一式三份,甲、乙双方各执一份,XXX法院执行存档一份,内容相同,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
20xx年9月日20xx年9月日
执行委托合同中的被执行人 · 第3篇
执行申请人:XXXXXXXXXXXX(下称甲方)
被申请人:XXXXXXXXXXX(下称乙方)
被申请人:XXXXXXXXXXX(下称丙方)
甲方诉乙方、丙方借款合同纠纷一案,业经XX市第X中级人民法院于20xx年XX月XX日作出(XXXX)X中民初字第XXXX号判决书、20xx年X月XX日XX市高级人民法院作出(XXXX)高民终字第XXX号判决书判令:乙方于判决生效后10日内偿还借款本金XXXX万元及相应利息,丙方对上述债务承担连带清偿责任,案件受理费XXXXX元和财产保全费XXXXX元由乙、丙方承担。因乙、丙方未履行生效判决书确定的义务,甲方于20xx年X月XX日向XX市第X中级人民法院申请强制执行。现在XX市第X中级人民法院的主待下,各方当事人达成如下执行和解协议:
一、乙、丙方对判决书确定的还款义务不持异议。
二、为提高本案执行效率,甲、乙、丙三方约定:
1、乙方确保按如下期限还清本金:20xx年X月XX日前偿还本金XXX万元;20xx年XX月XX日前力争还清余额XXX万元。如不能按时还清,第二笔还款不少于XXX元,余额最迟于20xx年X月XX日前还清。另外,案件受理费和财产保全费共计XXXXX元,也于20xx年X月XX日前一次给付甲方。
2、乙方如能如期履行上述约定,甲方放弃其他执行请求。
3、在乙方未履行完毕上述清偿义务之前,甲方不向人民法院申请解除对乙方财产的保全措施。
三、履行和解协议的担保
1、由丙方向甲方出具《保证函》,对乙方按上述期限还款的义务承担连带责任。
2、乙、丙方请求,由XXXX公司为乙、丙方的清偿义务提供执行担保,并由该公司与甲方另行签订《执行担保协议》。
四、乙、丙方和XXXX公司任何一方违反上述约定,本和解协议失效,本案各方当事人的权利义务及执行状态,自动恢复到本协议订立之日前的状态。由于违反本协议给甲方造成的一切损失由乙、丙方及XXXX公司承担连带赔偿责任。
五、本协议自丙方向甲方出具《保证函》、XXXX公司与甲方签订《执行担保协议》以及甲、乙、丙方签署后生效。
六、本协议书一式九份。甲方、乙方、丙方、XXXX公司各执二份,交人民法院一份。
甲方:XXXXXXXX
法定代表人:
20xx年XX月XX日
乙方:XXXXXX
法定代表人:
20xx年XX月XX日
丙方:XXXXXX
法定代表人:
20xx年XX月XX
执行委托合同中的被执行人 · 第4篇
甲方(委托方):
乙方(受托方):
甲、乙双方经平等、自愿协商,就甲方委托乙方代理追索 人民法院( 字第 号 (以下简称 号判决)项下 公司债权事宜,达成如下协议:
一、甲方委托乙方作为
号判决执行阶段代理人,为甲方提供法律服务。乙方同意接受委托,并指派 律师具体承办甲方委托事宜。
二、乙方代理权限及工作范围:
全权代理甲方参与执行工作,包括搜集被执行人相关财产情况、与执行法院或有关部门沟通、督促执行法院及时委托相关机构对已查封财产进行评估及拍卖变现、处理与执行有关的其他事宜。
具体代理权限见授权委托书。
三、甲方应协助乙方做好执行代理工作,及时向乙方提供与执行相关的文件资料。
四、乙方承办律师在代理权限内
应当勤勉尽责,认真维护甲方合法权益,不得从事有损于甲方权益的活动。在本代理合同有效期限内,乙方不得接受对方委托,为其提供法律服务。未经甲方特别授权,乙方不得擅自与被执行人达成和解协议。
五、本次委托代理方式为有条件的风险代理,具体如下:
1、甲、乙双方签订本合同后10日内,甲方按申请执行标的额的 向乙方支付前期代理费。
2、后期代理费用与乙方代理执行结果挂钩,甲方向乙方支付后期代理费标准为执行回款(非现金财产形式按当时评估价值计算)的%,支付时间为甲方收到执行回款后的.10日内,分期回款则分期支付。
3、甲方除代理费之外,不向乙方支付其他任何费用。乙方为承办本合同项下工作所支出的交通费、通讯费、打印费、差旅费、招待费等费用由乙方自理。
六、特别约定事项:
乙方代理申请执行、处置查封房产、土地或其他财产需支付的执行受理费用及评估、拍卖等费用由甲方支付。
如执行过程中需要提供担保,则担保责任由甲方承担。
七、本合同有效期自合同生效之日起至 号判决执行终结止。
八、本合同经甲、乙双方盖章后生效。双方如有未尽事宜需另行协商。
九、本合同一式肆份,甲乙双方各执两份。
甲方(签章):乙方(签章):
年月日 年月日
执行委托合同中的被执行人 · 第5篇
委托方:(以下称甲方)
代表人:__
地址:
受委托方:(以下称乙方)
代表人:
地址:长沙市____路____号___大厦___层
甲方因与__有限责任公司企业出售纠纷执行一案(__中级人民法院(20__)__执字第__号),委托乙方代理,经双方平等、自愿协商,订立下列各条,共同遵照履行:
一、乙方接受甲方的委托,指派律师___为甲方与___有限责任公司企业出售纠纷一案的执行阶段代理人,为甲方提供法律服务。
二、甲方委托乙方律师代理权限及工作范围
1、掌握甲方与执行相关的各类情况,积极维护甲方合法权益,代理甲方向执行法院提供相关资料,陈述意见,与执行法院、申请执行人及有关部门、甲方的债务人进行联系、沟通、协调,代理甲方提出异议、申诉等(详见授权委托书)。
2、代理甲方参与执行过程。
3、代为就负责执行的法院在执行程序所发生的违法行为申请违法确认以及申请国家赔偿。
三、具体要求
1、乙方应对委托的案件进行必要的案情分析,并提供详细的.以时间为主线,包括进展预测、拟采取措施(含破产清算方案等)和可能的结果等情况的《代理计划书》。
2、乙方律师应当根据法律规定的时限、时效以及受理机关的要求,及时提交证据、文书,及时办理受委托的事务;乙方应在承办委托事宜过程中,按照《代理计划书》所列计划及时、主动地向甲方书面报告案情的进展情况,对委托人了解委托事项情况的正当要求,应当尽快给予答复。
3、乙方的一切工作应合法进行,其非法行为带来的一切后果,由乙方自行承担。
四、乙方律师在代理权限内应当勤勉尽责,认真维护甲方合法权益,不得从事有损于甲方权益的活动;未经甲方特别授权,不得擅自与申请执行人达成执行和解协议。
五、乙方律师对其获知的甲方商业秘密负有保密责任,非由法律规定或者甲方同意,不得向任何第三方披露;乙方违反保密条款,给甲方造成损失的,由乙方承担赔偿责任。
六、甲方必须如实地向乙方律师叙述案情,提供本案有关证据,协助乙方做好执行代理工作。
七、乙方无故终止履行合同或者非甲方原因需要终止本合同的,乙方不收代理费,已收代理费应退回甲方;如甲方无故终止合同,甲方应按本合同约定向乙方支付代理费。
八、根据《__省律师服务收费标准》并经双方协商,乙方本合同律师代理费人民币壹拾贰万元整(¥120__0.00元),其中包括乙方履行合同的相关费用;本合同签订之日起三日内甲方向乙方支付50%,履行完毕支付余款。
九、本合同有效期限及有效范围:自签订之日起至本案执行终止。
十、未尽事宜,双方协商后另行签订补充协议。合同履行发生争议,双方应协商解决,若协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式两份,经双方签字、盖章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
执行委托合同中的被执行人 · 第6篇
委托人:____________________
委托代理人:_______________
现委托上述受托人在我与_____________中,作为我方参加_____________的代理人。受托人_____________的代理权限为_____________。
委托代表人(签字):____________
被委托人(签字):______________
_______年____月____日
执行委托合同中的被执行人 · 第7篇
委托方(简称甲方):_____________________
受托方(简称乙方):_____________________
经甲乙双方友好协商,本着互惠诚信的原则,就以下委托内容达成协议,并严格遵照执行:
一、甲方委托乙方调查内容:__________________________________。
二、甲乙双方协商的调查时间为:自本协议签订之日起即____年____月____日至_____年____月____日止。在此期内,乙方负责完成甲方委托的工作,如遇到难度较大,且案情复杂,或甲方提供线索材料不全,有误等多种因素,需延期的,甲乙双方另行协商延期时间。
三、调查费用:合同签定首付款________元整;调查终结后付款元整;总计:_______元整。调查结束后,乙方向甲方按合同规定的调查内容提交相关资料。
四、甲方所委托的被调查人乘飞机或其他交通工具到外地,并需要进行调查,乙方向甲方请示同意后,甲方应向乙方增加调查费用,具体数额实报实销。
五、甲方提供被调查方的初步线索有误的情况下,并无法提供新的线索补充,使调查工作无法顺利进行,乙方终结调查工作,乙方所收的预付款为调查费用。
六、甲方责任与权利
1、甲方须提供真实有效的基本线索,并保证所提供资料的来源合法性;
2、为乙方工作及时提供所需的背景资料和信息,并对本合同具有保密的责任;
3、甲方可以随时向乙方咨询调查进度情况,及时向乙方支付报酬;
4、甲方需保证提出的委托请求具有合法、有效性、真实性;
5、甲方对乙方提供出的资料只用于维护自己的合法权益,严禁用着其他用途;甲方若将此信息资料用着非法其他用途,由此而产生的一切法律及经济后果由甲方自行承担;
6、如果就委托项目内容、期限做出原则性改变的决策,应及时通知乙方,并采取适当措施,便于乙方及时调整工作。
七、乙方责任与权利
1、乙方需按合同执行信息查证工作,并保证信息取证的.合法有效性;
2、乙方随时可以向甲方汇报查证情况;
3、保守甲方的机密,未经甲方同意,不得向第三方透露本合同履行过程中涉及的保密内容,调查结束后全部交给甲方不留任何材料,并完全捍卫甲方的权益。
八、甲方如果在合同期内正常执行过程中单方终止协议,同样要承担合同要求调查的全部费用。
九、备注:________________________________________。
十、此协议双方签字盖章后正式生效,此协议一式________份,双方各执________份,本协议具有法律效应,双方应严格遵守执行。
(本协议复印无效)
委托方(甲方):________________________受委托方(乙方):________________________
联系电话:____________________________联系电话:______________________________
____________年___________月_________日____________年___________月_________日
执行委托合同中的被执行人 · 第8篇
委托单位名称:______________住所地:______________
法定代表人(负责人)姓名:_______职务:______________
受委托人姓名:_______性别:_______
工作单位:______________住址:______________电话:______________
现委托_______在我单位与_______因_______纠纷一案中,作为我方参加诉讼的委托代理人。
委托权限如下:(特别授权的`,须注明具体权限内容,如代为承认、放弃、变更诉讼请求,代为上诉等。)
委托单位:____________(盖章)
法定代表人:_______(签名或盖章)
_______年____月____日
附:
代理人:______________
住址:______________
电话:______________
代理人:______________
住址:______________
电话:______________
执行委托合同中的被执行人 · 第9篇
委托人:_________
受托人:_________
我是_______公司员工,想办理离职手续,因自己生病在家不能亲自办理,现委托 陈先生为我代理,代理人可以我的`名义在代理期限( ______年_______月_______日至______年_______月_______日)内办理关于辞职手续的事项。
代理人陈先生在其权限范围及代理期限内签署的'一切有关合法文件及办理的相关手续,我均予承认。
委托代理人有转委托权。
委托人:_________
受托人:_________
_______年_______月_______日
执行委托合同中的被执行人 · 第10篇
申请人:____,男,汉族,____年____月____日出生,中专,个体经营户,住址:________________号。身份证:____
被申请人:____,男,汉族,____岁,本科,____中学教师,住____。身份证:____
申请请求
1、依法强制被申请人归还申请人本金¥____元;
2、依法强制执行被申请人的逾期付款利息¥____元(自____年____月____日至判决生效之日,按银行同期贷款利息计算);
3、依法强制被申请人加倍支付迟延履行期间的债务利息直至债务清偿完毕。
4、依法强制被申请人支付本案的执行费用。
申请依据
(____)民初字第________号民事判决书
事实与理由
申请人与被申请人因民间借贷纠纷一案,业经____人民法院审理,并于____年____月____日作出(________)民初字第____号民事判决书。现该判决书已生效,但被申请人拒绝执行该判决内容。为维护申请人的.合法权益,特向贵院申请强制执行。
此致
__________人民法院
申请人:
____年____月____日
执行委托合同中的被执行人 · 第11篇
申请人:_________________,女,汉族,__________,
送达地址:_________________
因__________与申请人离婚纠纷一案,现申请人依法向贵院提出管辖权异议。
申请事项:
将本案移至___省______市______区人民法院进行审理。
事实与理由:
申请人于_________________年_________________月_________________日收到贵院已受理__________诉申请人离婚纠纷一案应诉通知书。现就管辖问题提出异议,申请人认为本案应由______市______区人民法院管辖。理由如下:
一、申请人经常居住地是在______市______区。申请人自_________________年与__________相识,均是一直在__________工作,婚后也是与__________一起居住在______市______区__________室。然却在_________________月_________________日莫名收到贵院应诉通知书及传票一份,申请人始得知丈夫胡杰已向贵院提起离婚诉讼。因申请人现工作生活均在___省______市______区,经常居住地已不再贵院辖区范围。
根据《民事诉讼法》第21条的规定,“对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的`,有经常居住地人民法院管辖”,故本案应由______市______区人民法院管辖。
二、在离婚起诉状中认可申请人一直居住在______,经常居住地是在______。
故申请人请求贵院将本案依法移送管辖,交由申请人现住地______市______区人民法院审理,盼望准许。
此致
_______市人民法院
申请人:__________
__________年__________月__________日
执行委托合同中的被执行人 · 第12篇
申请人:______ ,男,汉族,________年7月1日出生,住_____市后湖东方明珠32栋3单元室。
申请人:________ ,女,汉族,________年7月12日出生,住_____市后湖东方明珠____栋3单元室。
请求事项:
申请人与杨烈纲、汤新泉、何素兰和_____瑞骏商务有限公司借款担保纠纷一案,业经武昌区人民法院一审判决终结,现已进入执行程序。讼争执行标的为位于_____市后湖东方明珠32栋3单元1701室的房产一套, 系申请人共同生活的最后一套居住房产,贵院的强制执行行为,剥夺了申请人的合法居住权利,特提出异议。
事实与理由:
贵院受理杨烈纲与申请人梁党生、王洁借款担保纠纷执行一案并查封申请人的房产,贵院近日告知申请人贵院已经委托评估机构对该房产进行价格评估。申请人对此提出如下异议:
1、贵院所查封的房产是申请人生活所必需的'居住房屋,根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第六条之规定:“对被执行人及其所扶养家属生活所必需的居住房屋,人民法院可以查封,但不得拍卖、变卖或者抵债。”贵院对该房产进行价格评估,拟进行拍卖,明显违反法律规定。同时,作为申人请人的王洁已怀孕5个月,预产期在________年5月份,如果贵院对申请人的房产进行查封、拍卖,那也是有违人道的。
2、贵院不对本案的第一被告(真正的债务人)汤新泉、何素兰的房产进行查封、拍卖,而对作为担保人的申请人的房产进行查封、拍卖也是不合情理的。
据此,申请人请求贵院立即停止评估、拍卖程序,以保障法律赋予申请人的合法生存的权利。
申请人:
________年__月__日
执行委托合同中的被执行人 · 第13篇
申请人:______,男,______年______月______日出生
被申请人:______,男,______年______月______日出生
申请人因不服_____省_______市中级人民法院__年___月________日(______)南民一终字第801号民事判决,现依法申请再审。
请求事项:
一、依法撤销内乡县人民法院(______)内法民初字第37号民事判决和和_______市中级人民法院(______)南民一终字第801号民事判决,重新审理,公正判决。
二、驳回被申请人原诉讼请求。
三、依法判决诉讼费用由被申请人承担。
事实和理由:
一、原一、二审判决事实不清,所采信的证据自相矛盾。请注意原一、二审判决所认定的以下事件:
(一)______年3月________日______向_______申出具收条一张:收条,今收到_______申现金贰拾伍万元(250000元)。______,______年3月________日。
(二)______年7月至9月原一审中,_____(_______申之妻)出庭证实:______年7月至9月份多次找______索要借款25万元;
(三)______年9月12日原二审中,_______申提交股份协议一份:股份协议,今收到_______申现金叁拾伍万元,占豪门洗浴股份50%,______占50%,投资30万元,______年9月12日。
(四)______年________月份原一审中,______、_______到庭证实:其同原告_______申于______年________月份到郑州问被告______索要25万元借款。
从以上事件我们不难发现其中的矛盾和有违常理之处:如果认定第(一)项中,也即本案所争讼的25元为借款性质,那么第(二)项似乎也符合常理,但在第(一)、(二)项事件的背景下,又发生了第(三)项事件,也即在_______申在明知______欠其25万元钱款,而且经其妻子_____多次索要未果的情况下,仍然向______支付35万元,作为合伙出资。这些违背常理之处不得不让人怀疑上述事件的真实性。另外,再加上第(四)项事件,_______申于第(三)项事件之后继续向______索要本案争讼25万元借款!
这四项事件之间相互矛盾,违背常理,实在难以自圆其说!基于此,我们不难认定,将本案所争讼25万元认定为借款,于事实严重不符。
二、本案应为合伙纠纷性质,申请人有新证据足以推翻原审判决错误认定。事实上,申请人与被申请人于______年合伙经营豪门洗浴人家,本案所争讼25万元,正是被申请人的合伙出资款。关于该事实,申请人在(______)南民一终字第801号民事判决作出后,有证人段芳明、赵利刚的证言证实。
同时,被申请人在原二审中提交的______年9月12日的'股份协议,其内容进一步印证了被申请人与申请人之间合伙关系存续的事实。
唯有如此,整个案件才能自圆其说,也即将前述中的第(一)项事件中,即本案争讼的25万元认定为被申请人的合伙出资而非借款,才会合情合理地发生第(三)项当中,被申请人后续为合伙增加出资35万元的事实。而对第(二)项和第(四)项事件,鉴于其与第(一)、(三)项事件的相互矛盾,申请人也就有充分的理由去怀疑_____、_______以及________证人证言的真实性。
三、原审判决判令申请人支付利息,缺乏事实和法律依据。
其一、原审判决认定事实错误,申请人与被申请人之间根本不存在借款纠纷,支付利息一说更无从谈起。
其二、我国《合同法》第二百一十一条规定:自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的,视为不支付利息。
综上所述,原一、二审法院仅依据本属于为合伙出资的收条和一系列相互矛盾的证据,便草率地判决申请人承担并不存在的借款债务,实在难以令申请人服判。为维护申请人的合法权益,特向_____省高级人民法院提出申请,恳请省高院依法再审,予以改判。
此致
___省高级人民法院
申请人:______
______年______月______日
执行委托合同中的被执行人 · 第14篇
甲方:
乙方:
甲方将________年期间的部分零星维修工程(每次的预算工程造价 在20元以内)发包给乙方施工,经甲乙双方平等友好协商,签订以下合同:
一、工程地点:
随甲方指定的施工任务确定,在主____区范围。
二、工程内容:
三、工期 :____________天 。
四、本合同有效期:在双方签字盖章之日起至________年____月____日止。
五、承包方式和质量标准:或包工包料,或单包工,质量合格。 执行现行国家规范、标准。
六、工程价款和结算方式:以派工单上的约定为准。
七、付款方式: 施工完毕经甲方验收合格后,凭发票一周内付清全款。
双方责任:
(一)甲方责任:
1、协调工作由甲方负责。
2、按时支付工程款。
(二)乙方责任:
1、按照双方确定的'维修方案,按时完成施工任务;工程保修期________年(如法律法规规定保修期超过________年的执行法律法规的规定),保修期负责无偿保修。
2、 按规范要求组织施工;负责对施工人员进行安全教育和监督;采取安全措施,做到安全文明施工。现场若发生任何安全事故,概由乙方承担全部责任。
3、乙方全权委托: 履行本合同。
八、违约责任:按《民法典》有关规定执行。
九、本合同双方签字盖章生效,本合同一式肆份,甲方叁份乙方一份。
甲方:乙方:
法人代表: 法人代表:
经办人:经办人:
________年____月____日________年____月____日
执行委托合同中的被执行人 · 第15篇
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定,为了明确甲乙双方在施工过程中的权益、义务和责任,经双方共同协商同意,签订本合同,甲乙双方应共同遵守。
第一条:工程概况
1.1.工程地点:
1.2.施工工艺:环氧树脂地板(详见乙方提供的工艺说明)。
1.3.颜色:色
1.4.工程面积约:__________㎡.
1.5工程单价:__________/㎡。
1.6工程总造价约:__________元。大写:__________
说明:最后结算金额以实际施工面积为准,地脚线(每米__________元)和画线(每米__________元)按长度计算。
第二条:工程期限
2.1. 本工程总工期为天。
2.2. 本工程开工日期为2011________年________月________日至2011________年________月________日。
2.3. 如遇以下情况,工程工期相应顺延。
a .因天气原因或其它因素地面出现潮湿且甲方确认同意延期的。
b. .因甲方原因不能如期清空施工现场者。
c. 因不间断停水停电超过8小时导致无法正常施工的。
d. 未按合同规定支付预付款影响施工进度的。
第三条:双方责任
1.甲方责任
A. 甲方免费提供乙方施工所用水电及施工人员住宿。
B.开工前要完成地面铺设,保证施工地面的干燥、平整及无油污现象。
C.乙方施工期间甲方不得安排其它工程的交叉施工(不影响乙方施工的除外)。
D.实际地面施工颜色与色样略有偏差,以实际颜色为准,但颜色偏差严重影响工程整体效果的,乙方须应甲方要求承担修复责任。
2.乙方责任
A.乙方按照双方协议的工艺要求进行施工。
B.施工完成后,涂层表面应光滑、无分层、无底色突出。
C.施工质量在质保期内出现问题,乙方确保在24小时内给于书面答复,并在三个工作日内完成修复,以符合工艺标准及甲方的合理要求。
第四条:工程款的支付与结算
1.合同签订后,甲方付乙方工程总款的__________%即__________元。施工人员和材料进入工地后,甲方再付乙方总工程款的'__________%,合计__________元。中底涂完成、上面漆之前甲方再付乙方总工程款的__________%即__________元
2.工程结束后甲方再付乙方总工程款的__________%即__________元。
3.结算方式以现金或电汇、转账支票均可。
第五条:违约责任
5.1.工程质保期为壹年,质保期间由乙方原因出现的质量问题由乙方负责免费维修,但由于甲方出现的人为和机械及其它原因造成的质量问题,由甲方负责。质保期满后如需维修,乙方应收取合理费用。
5.2.甲方因未按合同规定支付预付款的,乙方每天按应付款的__________%收取滞纳金,逾期超过十日的,乙方有权终止合同,甲方承担总工程款__________%的违约金,即 __________元。
5.3乙方未按合同期限按时完工的,甲方每天按已付款的 __________%收取滞纳金,逾期超过十日的,甲方有权终止合同,乙方承担总工程款__________%的违约金,即__________元。
5.4乙方施工完成三天内甲方应及时验收,经甲方认为不合格的(指颜色出现明显色差、分层、露底、脱层),乙方应再甲方届时给予的宽限期内修复或重做并自行承担费用。
第六条:
本合同自签订之日起即产生法律效力,到保修期满之日失效。
第七条:
本合同未尽事宜,由甲乙双方互相协商解决,如经双方协商未能解决,可向甲方所在地法院提起诉讼。
第八条:
本合同一式贰份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
签约代表:
签约代表:
签约日期: ________年________月________日
执行委托合同中的被执行人 · 第16篇
委托方(甲方):
施工方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》的原则,结合本工程具体情况,本着自愿、平等的原则,经双方协商一致,签定本合同。
第一条工程概况
工程名称:
工程地点:
施工内容:
预计工程量:2200㎡
工期:20_______年_______月_______日至20年1月日
项目内容与技术质量要求
第二条项目内容
1、甲方委托乙方加工成型混凝土耐磨地坪,实际工作量按实计算
2、乙方负责范围:自砼地坪浇筑摊铺振实平整后乙方确定地坪砼平整度,满足施工要求后开始施工,至硬化剂表面加工完成,并涂刷养护剂为止(包括混凝土地台收缩缝切割)并覆盖保温布,做好成品保护。
技术质量要求:
符合所有耐磨材料的主要技术指标,耐磨材料颜色与样品相同,耐磨粉料用量不少于5Kg/M2,耐磨层厚度均匀,地面平整,表层材料
第三条合同价款与付款方式
一、本合同采用包工包料方式,耐磨地坪单价为RMB元/M2,面积约为2200平方米。(不包括细石砼地坪原材料
二、付款方式与期限
前期甲方不支付乙方任何材料款和工程款,待乙方施工完成,甲方验收后,再确定其它厂房耐磨地坪的合同签订。若符合甲方要求并达到相关验收标准,甲方可与乙方另行签订其它厂房的施工合同(该合同收回),若不符合甲方要求及相关验收标准,甲方有权拒绝和乙方签订其它厂房的施工合同,已完成工作量按以下方式支付。
1、验收款:甲方在工程完工后、验收合格交付后一周内支付给乙方合同总价的90 %。
2、合同余款10%作为工程质量保证金,若无质量问题24个月内全部付清。施工完毕后24个月内,由于乙方施工所收起的工程质量问题由乙方提供免费修补服务;如造成大的质量问题乙方承担相应赔偿责任。保修期满后,乙方保证继续提供修补服务,费用另议。
第四条甲方责任
1、在确定的地坪砼施工日期前2天向乙方发出进场通知。
2、负责就乙方前一日完成部分验收并在乙方提交的施工日报表上签字,以便及时了解工程情况的双向交流,施工日报表作为整体验收之基准。
第五条乙方责任
1、向甲乙提供技术服务方案,经甲方代表批准后,作为工程技术资料参考:
2、乙方在收到甲方进场通知并在地坪混泥土实际施工日期前1天进场,3、乙方应严格遵守操作规程,保证施工质量。
4、甲方在地坪浇砼时,乙方须派人员紧跟甲方的施工进度进行耐磨地坪的施工,如乙方不能和甲方的施工进度相符,影响工程质量和进度,造成的损失和后果全部由乙方负责(包含直接和间接的全部经济损失)
5、耐磨材料施工完成交货前的地台保护(设置醒目标);乙方负责对完工后的混凝土地面进行保护和以后的'养护。
第六条工程验收
1、分部验收;根据施工段落由乙方提请甲方工程完工后3日内进行验收并予以签证;
2、竣工验收;全部耐磨地坪工程完工后,乙方通知甲方,甲方在3日内进行验收;
第七条违约责任
本合同履行过程中出现的违约行为由责任方负全部责任,并承担由此引起的一切费用。
1、若因乙方人员调配不当或未按照甲方要求配合施工等造成的返工或工期延误,由乙方承担责任;
2、如因施工条件不具备或甲方未按合同按时付款,乙方有权停止施工,由此造成的损失由甲方负责。
3、施工时,乙方应充分考虑和落实有关施工安全措施,因忽视而造成的损害,由乙方承担责任。
第八其他条款
1、本合同未尽事宜由双方协商解决。协商不成的,可向对方所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同一式二份,合同双方各执一份。
3、本合同自双方签字之日起生效,结清全部款项后自然终止。
委托方(盖章)签字:
施工方(盖章)签字:
日期:
执行委托合同中的被执行人 · 第17篇
发包方:_____________________(简称甲方),代表人邓学林,组长。
承包方:_____________________(简称乙方)。
为搞好一事一议工程,经村民代表大会同意,并经村委会报上级政府批准,在烟房村开展一事一议水泥路面硬化工程。为确保主体路面按时按量完成任务,经甲乙双方协商同意达成如下协议:
一、承包工程项目及主要工程量:
该路工程:全长680米。路面结构:基层为原路基土稳定层,面层为沙夹石铺垫,上为0.17米厚混凝土。路面宽度为3.5米(含路肩)。乙方承担木板,并在路面两侧支模浇灌,路面保证自然平整,无需抛光。工程量不得少于合同规定的数量,多余的按新增工程量计算费用。
1、路基挡墙工程:全长米挡墙,宽度0.7米。水泥浆支砌钩缝,并留出一定数量的排水孔,排水减压。
2、倒车场一个:长16米,宽13米,面层为0.05米沙夹石铺垫,上为0.18米厚混凝土。
二、承包费金额:164000元,大写:壹拾陆万四千圆整。
三、施工要求:
1、该工程由甲方投资兴建,由国家无偿提供水泥,乙方按照甲方规划设计要求进行施工。
2、施工中,路基宽度不够的清除、降低路基由乙方负责,乙方所需沙石(含运费)、人力和机械由乙方自备,费用自理。
3、施工过程中,甲方新增加的工程量,按照本合同要求计算和支付款项。
四、付款方式:
前期甲方预支2万元启动资金,乙方完成路基沙石铺垫工程后,甲方付给乙方2万元;水泥路面完成一半时,甲方付给乙方2万元;水泥路面全部完成后,甲方付给乙方104000。
五、乙方在施工中,所有工程项目一律不得转包,若出现转包情况,甲方有权中止合同,产生的经济损失由乙方自负。
六、工程工期:
施工期限为20xx年10月29日至20xx年11月30日止。逾期完不成,每拖一天扣乙方工程总额的1%(因天气及其他原因等不可抗拒的.或因增加工程量除外)。
七、乙方在施工中必须自觉接受管理和甲方的监督,坚决按照施工要求施工,如乙方不服从监督管理和违反施工要求,甲方有权中止合同,另行承包。乙方前期所完成工程量的费用自负。
八、乙方在施工中,必须按上级部门所规定的安全操作规程进行操作。开挖、运输等施工过程中,所出现任何事故均由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。
九、甲方负责该工程范围内的协调,并维持好秩序及道路使用,负责免费提沙夹石料、道路、物料堆放场地和电水源(电费由乙方负担)。如协调不及时造成乙方误工损失和延误工期,由甲方负责。道路若需下设排水管道,需由甲方负责购买,乙方负责免费安装。
十、该项工程所缴税款由乙方自行负担。
十一、以上条款,双方必须遵守,若一方违约,违约方向另一方交纳违约金八仟贰百元(164000×5%)。
十二、本合同一式三份,村委会、甲乙双方各执一份,签字盖章后生效,
十三、附加:
1、设计工程量以外,若遇到不可预见的工量,甲乙双方共同协商追加工程量;
2、工程总量根据工程完成后,据实核算。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
执行委托合同中的被执行人 · 第18篇
执行申请人:________________________(下称甲方)
被申请人:________________________(下称乙方)
被申请人:________________________(下称丙方)
甲方诉乙方、丙方________________________纠纷一案,业经______人民法院于_________年______月______日作出______号判决书判令:____________。因乙、丙方未履行生效判决书确定的`义务,甲方于_________年______月______日向______人民法院申请强制执行。现在______人民法院的主持下,各方当事人达成如下执行和解协议:
一、乙、丙方对判决书确定的还款义务不持异议。
二、为提高本案执行效率,甲、乙、丙三方约定:
__________________________________________________________________
三、履行和解协议的担保:
______________________________________________________
甲方:______
法定代表人:______
日期:______
乙方:______
法定代表人:______
日期:______
丙方:______
法定代表人:______
日期:______
执行委托合同中的被执行人 · 第19篇
执行申请人:上海_______________有限公司(以下称甲方)
被申请人:上海_______________有限公司(以下称乙方)
被申请人:上海_______________股份有限公司(以下称丙方)
上海_______________有限公司诉上海_______________有限公司、上海_______________有限公司租赁合同纠纷一案,业经上海市______区人民法院于_____年______月______日作出(20____)___民二(商)初字第_________号民事判决书,并已发生法律效力。经甲、乙、丙三方协商,达成协议如下:
一.乙、丙俩方对判决书确定的支付义务不持有异议。
二.甲、乙、丙三方约定:
(1)乙方于_____年______月______日前向甲方支付人民币33,656元(叁万叁仟陆佰伍拾陆元整);丙方于_____年______月______日前向甲方支付第一期款项人民币50,206元(伍万零贰佰零陆元整);丙方于_____年______月______日前向甲方支付第二期款项人民币50,000元(伍万元整)。
(2)乙、丙俩方如能如期履行上述约定,甲方放弃其他执行请求。
(3)本案申请执行费由乙、丙方承担。
(4)甲方自愿承担(20_____)松民二(商)初字第_________号民事判决书确定的`由乙、丙俩方承担的一审诉讼费用2945元。
三.乙方自愿对丙方向甲方履行本协议确定的支付款项承担连带保证责任。
四.本协议自甲、乙、丙三方签字后即具有法律效力。本协议履行过程中,如一方不履行或不完全履行和解协议约定的内容,甲方可向______区人民法院申请恢复对原生效法律文书的执行。
五.乙、丙俩方需按期向______区人民法院或甲方银行账户支付本协议确定的款项。
甲方银行账户:____________________________________
甲方银行账号:____________________________________
甲方开户银行:____________________________________
六.本协议书一式肆份。甲、乙、丙方各执壹份,交______区人民法院壹份。
甲方:上海_______________有限公司(公章)
乙方:上海_______________有限公司(公章)
丙方:上海_________有限公司(公章)
_____年______月______日
执行委托合同中的被执行人 · 第20篇
甲方:_________________公司
乙方:_________________公司
原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:
1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的.冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕;
3、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。
4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必须的质量保修书。
5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供,并同意负全部提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7、在上述条款履行完毕后,双方就施工合同已无其他经济纠葛,双方经济纠纷已经解决。
8、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方:____________公司
乙方:____________公司
________年_____月_____日
执行委托合同中的被执行人 · 第21篇
甲方:身份证号:
乙方:身份证号
甲乙双方本着诚信、友好、互助的原则,签订本人股合同,甲乙双方均得按以下条款执行双方职责:
履行此约:
一、入股时间:自___年___月___日至___年___月___日,共计___年,地点位于______。
二、入股金额:乙方出资___万元人民币计股。
三、入股金资计算,按人民币___万为总资产(以签约当日起算计)共计100股(此为原始股),甲方占股90%,乙方占股10%。
四、合伙双方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。
甲方负责店内经营,每日统计店内营业状况,绘制营业额表和进货表,乙方有权利知道,并双方信息一致。
1、纯利润分红:每月总业绩扣除所有一切费用后,是当月纯利润,有多少利润(纯利),即次月20日发放到乙方手中(但乙方半月或半月以上不在店内上班则当月无分红)。
2、债务承担:如在合伙期间经营过程中有债务产生,合伙债务各自投资比例负担。
五、出现下列事项,合伙终止
1、合伙期满(并退还乙方出资的2万元股金)。
2、合伙双方协商同意。
3、因天灾、国家政策或拆迁等原因造成店面无法经营,各自承担损失并解除合同,并按股份比例处理资产。
4、乙方如中途需退股,则前期投资2万元资金归甲方所有,并终止合同。
六、合作期间创立的品牌等属于甲方持有,甲方投资为大股东,资产拥有权、转让权、决策权的一切权限始终归甲方所有。
七、卡金在未消费前,不列入每月业绩帐,由甲方保管保存以维护顾客信用。
八、合伙人的权利和义务
(一)合伙人的权利:
1、合伙事务的经营权、决定权和监督权,合伙的经营活动由合伙人共同决定,无论出资多少,每个人都有发表权。
2、合伙人享有合伙利益的`分配权。
3.合伙人分配合伙利益应以出资比例进行,合伙经营累积的财产归合伙人共有。
(二)合伙人的义务
1、按照合伙协议的约定维护合伙人财产的统一。
2、分担合伙的债务。
3、乙方合同期必须在岗工作,如不是在岗工作,甲方有权与乙方解除合同,并不退还乙方出股的2万元股金。
九、禁止行为
1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动,如其业务获得利益归合伙,造成的损失按实际损失进行赔偿。
2、禁止合伙人参与经营本合伙竞争的业务。
3、除合伙协议另有约定或者合伙人同意外,合伙人不得与本合伙人进行交易。
4、合伙人不得从事损害本合伙人的利益。
十、合伙经营期间,合伙人均不得退股,如乙方违约,则前期投资2万元股金则归甲方所有。
十一、有效时间:本协议双方签字即生效,协议一式两份,合伙人各一份,并具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
执行委托合同中的被执行人 · 第22篇
甲方:____________________
地址:_________________________
邮编:__________
法定代表人:____________________
乙方:__________
地址:__________
邮编:__________
法定代表人:__________
甲、乙双方根据国家的相关法律法规,本着平等互利、公平公正、诚实守信和双赢共荣的原则,充分发挥双方优势,在创业投资领域共同达成以下合作条款。
一、合作目的
1、甲、乙双方建立长期战略合作关系。
2、整合双方资源,建立私募股权投资基金。
甲方在本地及区域经济具有主导地位,为贯彻落实"保增长,促就业"的国家经济发展目标,促进本地主导产业升级,优化投资环境,引导创业投资发展方向,需要大力发展创投事业;乙方是一家专业创业投资与创业投资管理公司,为企业提供上市前融资、改制服务,其团队拥有丰富的项目分析和判断经验,拥有丰富的项目来源,目前其旗下所管理的四家有限合伙私募基金运行良好,已涉足国内多个产业领域的投资活动。乙方能够发挥自身优势,为目标企业提供必要的投资服务,包括弥补拟投资或已投资的中小企业在战略规划、规范管理、人力资源、财务管理、产品营销等方面存在的不足。
为充分调动乙方的团队管理优势和在基金管理上的业务专长,甲乙双方精诚合作,共同设立创投基金,促进本地或本区域中小型高新技术企业的快速发展。
二、合作方式
1、双方同意根据《中华人民共和国合伙企业法》(以下简称"《合伙企业法》")参与并发起设立一家有限合伙企业(下称"合伙企业")。除本协议约定之外,各合伙人之权利义务关系应遵从《合伙企业法》之规定。
2、甲方作为政府创业投资引导资金出资,作为有限合伙人,并利用其所掌控的优势社会资源,协助合伙企业寻找优质的投资项目,并确保相关合法手续及事项经行政部门审批得以妥善完成,并积极争取税收等优惠政策。
3、乙方出资作为__________合伙人,负责投资项目的寻找、筛选及评估,投资谈判与交易设计,投资后的增值服务与监管,投资后管理与退出策划。并帮助投资企业制定发展战略,充任企业管理顾问。
4、除甲方和乙方出资以外,其他自然人或法人出资,作为有限合伙人承诺出资本协议目标筹资金额中的剩余款项。
5、合伙企业名称:__________(有限合伙)[下称"合伙企业"],6、英文名称为:__________
7、注册地:__________
三、合作具体内容
1、双方约定目标筹资金额为__________万元人民币,第一期基金规模为__________万元人民币,双方到位资金__________万元后(即甲方__________万元,乙方__________万元)即可注册本合伙企业。其后,以增资方式募集LP的资金。本合伙企业在营业执照登记之日起半年内需另募集至少__________万元。第一期基金规模首期到位总额不少于__________万元,否则将按照本条第3、4款约定的出资比例退还给各合伙人或建立补充协议约定其它处理方式。若达到__________万元时,该合伙企业可以进行投资运营并按合伙企业的《合伙协议书》相关规定收取管理费等费用;若募集金额不足或超出规模,即合伙企业在六个月内实际到位资金不足或超出__________万元时,则按照本条第3、4款约定的出资比例调整出资金额,甲乙双方则按出资比例同比例增资或减持,并进行工商变更。第二期和第三期基金规模分别为__________万元人民币,操作方式同第一期基金。
2、合伙人构成:__________合伙人包括自然人和法人,由一名__________合伙人和若干有限合伙人组成。
3、__________合伙人及其出资金额:__________合伙企业的__________合伙人为"深圳市______投资有限公司",出资金额为__________万元人民币,占目标合伙金额的1%;最终出资金额根据合伙企业募集期满实际到位资金及出资比例进行调增或调减,并对合伙企业债务承担无限连带责任。
4、有限合伙人及其出资金额:__________合伙企业的有限合伙人包括两部分,甲方出资金额为__________万元人民币,占目标合伙金额的24%;最终出资金额根据合伙企业募集期满实际到位资金及出资比例进行调增或调减。其余有限合伙人(自然人或法人)出资总额为目标筹资金额的75%;每位有限合伙人最低承诺出资金额不得低于__________万元人民币,并以其实际缴纳的出资金额对合伙企业债务承担有限责任。
5、资金募集及到位期限:__________除甲乙双方已承诺的按目标筹资比例出资外,其余目标筹集资金由甲乙双方共同完成募资;各出资人于6个月内,完成第一期基金__________万元人民币以上的注资。
6、合作区域:____________________甲乙双方同意投资对象优先考虑NJ本地区的中小型高新技术企业,且最终投资于_______________新__________的资金比例不少于30%,其他投资区域、方向不限。
7、甲乙双方同意建立如下机制保证合作的顺利进行。
1)建立信息交流机制。对拟投融资的各大项目,相关政策法规和金融市场信息及时交流通报,并为合作方的信息采集,发布和跟踪提供服务。
2)建立日常工作联系机制。定期召开协调会议,对长期合作中可能出现的问题,进行及时的沟通协调和研究解决,保证业务合作的顺利开展。
四、投资项目管理
1、合伙企业的投资策略是以资本运作为核心,以创业投资和企业股权投资(主要为pre-IPO股权投资)为手段,调动甲方的行政资源优势,发挥乙方业务优势,帮助目标中小型企业快速成长,助力于本地区及相关地区的产业升级发展。
2、合伙企业的投资方向具有以下条件,并在不久的将来(一般是2年内)能改制上市的成熟型企业:__________产品(或服务)具有核心竞争力,产品市场有足够扩张力,管理团队有很强战斗力,具备高科技、高成长特征。
3、投资领域:__________新能源、新材料、新服务、新IT(含通信网络)、新环保、新农业、新制造(有科技含量或营销创新)、新体智(医疗医药健康及文化教育)。
4、合伙企业的投资形式包括:__________
1)认购未上市企业的新增股份;
2)受让未上市企业的原有股份;
3)未上市企业的可转债等;
4)合伙企业应以自身名义对外实施投资。但在特殊情况下,经合伙人大会多数同意,合伙企业可以委托能够取得并持有符合本合伙企业投资要求的目标企业股权的机构代购代持股权。
5、合伙企业适度分散投资。单个项目投资不超过合伙企业财产总额的`25%,特别有利情况下可以增加投资额,但需经过合伙人大会多数同意。
6、合伙企业不得投资于:__________
1)上市公司的__________流通股(二级市场股票);
2)发展前景不明朗的初创企业(新技术创业型处于孵化期的企业)。
7、合伙企业不应谋求在所投企业中的控股地位,不谋求在所投资企业的日常经营管理,但应该向所投资企业提供尽可能的投资服务,包括及时督促和支持所投资企业的业务发展和改制上市。
8、禁止事项:__________除非获得全体合伙人一致同意,乙方不得利用合伙资金从事本协议约定以外的、国家法律法规限制的投资活动;不得挪用合伙资金或把合伙资金出借给他人;不得以合伙企业的投资股权质押融资;不得以合伙企业名义对外担保;不得利用合伙企业签订任何交易合同(合伙企业需要的中介服务合同除外);不得利用合伙企业对外举债;不得从事其它有损合伙企业利益的事项。
9、乙方及其代表应当根据本协议的约定在合伙企业授权范围内履行职务。当乙方及其代表超越合伙企业授权范围履行职务、或者在履行职务过程中因故意或者重大过失给合伙企业造成损失的,应依法承担赔偿责任。
五、合伙事务的执行及执行权限
1、合伙企业由__________合伙人担任本合伙企业的执行合伙人,指定______为代表,代表合伙企业对外签订投资合同,开展投资经营活动,同时负责合伙企业经营和日常事务管理。
2、__________合伙人的管理团队协助执行合伙企业的投资事务。
3、执行合伙人执行包括但不限于以下事务在内的合伙企业事务:__________
1)委派代表,代表合伙企业签署文件;按照本协议的约定管理和处分合伙企业的财产;聘用代理人、雇员、经纪人、律师及会计师对合伙企业业务的.管理提供中介服务;
2)为合伙企业的利益决定提起诉讼或应诉;与争议对方进行妥协、和解、仲裁等,以解决与合伙企业有关的争议;采取所有必要的行动以保障合伙企业的财产安全,减少因合伙企业的业务活动而对有限合伙人、__________合伙人及其财产可能带来的风险。
4、执行合伙人指定的代表或其聘请的投资顾问与甲方委派的一名代表共同组成合伙企业投资决策委员会,构成合伙企业的最高投资决策机构,执行合伙人的指定代表负责召集投资决策委员会会议。投资决策委员会全体成员以全票通过的原则参与投资项目的投资决策和决定投资项目的股权转让。
5、甲方另外委派一名项目经理参与乙方投资银行部相关工作,所委派项目经理的基本工资及各项福利均由甲方承担。该项目经理与乙方投行人员共同为合伙企业发掘优秀项目、募集合伙资金、参与项目管理,并享有合伙企业相关的激励机制所约定的权益。
6、合伙企业的执行合伙人及其率领的.投资团队负责投资项目的发掘、甄选、立项和尽职调查,提出投资建议,参与投资决策、投资管理及提出股权转让计划。
7、有限合伙人不执行合伙事务,不得对外代表有限合伙企业。
六、合伙期限
合伙企业的合伙期限共8年,包括基本合伙期6年和续存合伙期2年。
七、股权退出
1、合伙企业投资的股权通过上市流通变现、被战略投资人购并、股权转让等渠道退出。
2、所有从投资项目变现的资金(变现资金),用于分配。
八、合伙企业的资金保管
1、合伙企业应在保管银行指定的机构设立保管账户,所有合伙资金和从转让投资项目股权所收回的投资收益一律汇付至保管账户上,并委托保管银行对合伙企业的资金依照保管协议的`约定进行监管。
2、合伙企业应与保管银行签署《财产保管协议书》,约定合伙企业财产的监管方式、监管要求。
九、创立费、管理费用及业绩报酬
1、创立费:__________合伙企业设立后,合伙企业将从到帐的资金中一次性提取目标合伙金额的0.5%,作为合伙企业的创立费,用于合伙企业的工商注册、合伙验资、办公室租赁、办公设备、办公费用、资金募集推广等。
2、在合伙期限内,作为__________合伙人向合伙企业提供投资服务、代表合伙企业执行合伙事务、履行职责的报酬,执行合伙人按实际到位合伙金额R的比例提取管理费(注:__________基本合伙期R=2.0%/年,续存合伙期R=1.0%/年)。
3、在合伙期限内,每个股权投资项目变现退出并支付合伙企业的费用成本后,合伙企业优先按出资比例向各合伙人退还实际到位合伙资金,当出现投资盈余(即退付完所有出资本金后尚有结余)后,乙方按投资盈余的20%比例收取业绩报酬和额外业绩奖励:__________
业绩报酬分配与业绩奖励方式:__________
1)合伙企业平均年收益率未达到8%,投资人按权益比例分配收益;
2)合伙企业平均年收益率达到并超过8%时,执行合伙人即乙方按以下现金分配顺序确定的标准计提业绩报酬:__________
__________有限合伙人按原始出资额收回出资
__________合伙人按原始出资额收回出资
__________有限合伙人按原始出资额收回8%/年的基本收益
__________合伙人按原始出资额收回8%/年的基本收益
____________年收益率在8%-10%之间的部分,由__________合伙人收取,作为业绩报酬
____________年收益率超过10%时,__________合伙人按总收益的20%计取业绩报酬,剩余收益由所有投资人按照权益比例分配。
3)业绩奖励:__________当年收益率超过80%时,超出年收益率80%部分另按10%计取业绩奖励,由所有投资人向__________合伙人支付。
具体分配方式以《合伙协议》为准。
4、第一期基金首期到位资金低于5000万人民币时,则该笔到位资金可用于认购商业银行的短期(三个月内)稳健型理财产品,该短期理财所产生的投资收益依照有限合伙人的实际出资额所占比例进行分配。
十、附则
1、本协议因募资需要时方可向相关方开放。
2、甲方充分发挥自身资源优势,乙方充分发挥自身投资管理优势,在有利于甲乙双方基金合作的基础上,利用资本市场的杠杆,推动甲乙双方的合作朝更加紧密的方向发展,在私募股权投资领域实现共赢。
十一、协议生效及其他
1、本协议中涉及的具体合作事宜,需经甲乙双方另行签订补充协议予以明确。本协议与补充协议构成不可分割的整体,作为双方合作的法律依据。因本协议的履行发生争议时,甲乙双方可友好协商解决,若协商不成,在NJ市虎丘区人民法院提起诉讼。
2、协议生效:本协议在甲乙双方法定代表人或授权代表人签字、盖章后即刻生效。
3、本协议一式四份,甲乙双方各执两份。
甲方:___________________
乙方:___________________
法定代表人:________________(或授权负责人)
法定代表人:__________(或授权负责人)
签订时间:__________________
签订时间:__________________
签订地点:__________
执行委托合同中的被执行人 · 第23篇
甲方:
身份证号:
乙方:
身份证号:
丙方:
身份证号:
甲乙丙三方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下。
第一条、甲乙丙三方自愿合作投资_____项目,总投资为__元,甲方以人民币方式出资___元,乙方以人民币方式出资____元,丙方以人民币方式出资______元。
第二条、在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
第三条、双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。
第四条、固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方_____%比例分配、乙方_____%的比例分配、丙方_____%的比例分配。
第五条、项目投资中设备由甲方完全负责投入;设备的日常维修与设备零件更换费用也完全由甲方完全负责;乙,丙方届不负责,也不从项目收益中支出。
第六条、每月总销售利润的`.百分之_____做固定投入,每月月底按股份比例分红。
第七条、每月总销售利润进行分配或再投资,由甲、乙、丙三方共同协商,决定权按出资比例多少来界定。
第八条、本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。
第九条、自协议签订之日起,已,丙方负责项目的'管理及日常事务。经营期间甲,乙,丙三方均有权了解项目的账务及经营情况。
第十条、由于乙、丙方为全职经营(甲方以兼职出资),乙、丙方每月领取基本工资____元,从项目固定资产中支出。
第十一条、本协议有效期:只要三方继续合作,本协议持续生效。
第十二条、争议处理
1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决。
2、如果双方通过协商不能达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁。
第十三条、合作三方中如果有一方提出退出合作的须提前_____个月向其他两方提出,退出金额按退出时_____资产比例来返还,返还期限不超过_____天。
第十四条、违约处理
如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。
第十五条、协议解除
1、一方合伙人有违反本合作协议的,另两方有权解除合作协议。
2、三方同意终止协议的。
3、一方合伙人出现法律上问题及对______有损害的,另两方有权解除合作协议。
第十六条、本合同一式____份,双方各执_____份,具有相同的法律效力。
甲方:(签章)
地址:
签订地点:
___________年_________月__________日
乙方:(签章)
地址:
签订地点:
___________年_________月__________日
丙方:(签章)
地址:
签订地点:
___________年_________月__________日
执行委托合同中的被执行人 · 第24篇
甲方:______身份证号:联系电话:
乙方:______身份证号:联系电话:
丙方:______身份证号:联系电话:
丁方:______身份证号:联系电话:
甲、乙、丙、丁四双方经充分、友好协商,就合伙出资购车经营运输一事,达成如下一致意见,签订本协议,以供信守。
一、合伙宗旨:
甲、乙、丙、丁、四方共同投资,共担风险、共享利益。
二、合伙经营项目和范围:
合伙经营项目为汽车运输;经营范围:以学生接送主,其它出租服务为辅。
三、合伙出资份额、车辆落户、车辆所有权和合伙债务:
1、合伙人投资金额总金额为______元,各合伙人均分人民币______元。
2、车辆落户和车辆所有权:______、______、______、______诸车的所有权归甲、乙、丙、丁四方共同所有,甲、乙、丙、丁四方各占合伙份额的25%。诸车所发生的一切合伙债务由甲、乙、丙、丁四方共同承担,3、在运营中,如运营收入没及时到位,造成周转资金不足,各合伙方应协商,共同追加相同数额的资金到合伙项目中去,以保证合伙项目的正常运营。
四、合伙费用和开支:
1、以甲、乙、丙、丁四方的合伙方式进行财务记账,按约定分红。
2、合伙经营过程中产生油费、过桥过路费、车辆修理费、配件费用、驾驶员工资及费用记入运营成本。
3、每年的审车费、保险费、车辆违章罚款等支出,按一定比例由每月的盈利中计提,存入合伙专户,用于来年审车、保险等支出。
五、合伙利润的分配:
1、合伙利润按月结算,按季分配一次;合伙利润为当月运营总收入减去相关支出后平均分配本合同第四条第2、3、项的支出后所余的收入。
2、合伙利润按各方所占合伙份额平均分配。未分配部分交由会计方存入专户管理,用作运营资金。
六、入伙及合伙解除:
1、本合伙为甲、乙、丙、丁四方合伙,四方一致同意不再添加其他合伙人;
2、在经营期限内,三方可以协议解除合伙协议;
3、如经营需要,合伙各方可协商追加合伙投资。
七、合伙事务执行:
各合伙方约定,由合伙各方共同决定合伙项目的营运方向。甲方负责合伙项目的日常经营管理(含车辆调度安排),乙方负责本合伙项目的.账务结算和财务核算,丙方负责合伙项目资金的管理和支出。合伙各方都必须积极为共同的合伙项目尽心尽责。
丙方应在比较方便的银行(含邮政储蓄银行)设立帐户,用于专项管合伙资金及合伙运营收益。
丁方积极配合其他三方的工作。如某合伙人的工作有缺点,其他合伙人应及时提出,以便及时纠正,以维护合伙项目的正常开展。合伙项目的运营,必须经全体合伙人一致同意,方可运营。如未经其他合伙人同意,而私自决定合伙项目的运营,由此造成的后果由私自决定项目运营的合伙人承担,并赔偿其他合伙人的一切损失。
八、合伙的经营期限:
合伙的经营期限暂定为:从_____年___月___日至合伙人一致约定的经营期限届满。
九、合伙人的权利和义务:
(一)合伙人的权利:
1、合伙人享有合伙利益的分配权;
2、合伙人有退伙的权利,必须要有三方同意。
(二)合伙人的义务:
1、按照合伙协议的约定维护合伙财产安全、统一、完整;
2、分担合伙的经营损失的债务;
十、违约责任:
1、一方合伙人严重违反本协议或因重大过失导致合伙项目解散的,应对其他三方合伙人承担赔偿责任;
2、合伙除四方协商一致解除外,任何一方均不得擅自单方解除合伙协议;一方合伙人擅自解除合伙协议给另三方合伙人造成损失的,应当赔偿另三方合伙人的全部损失。
十一、争议的解决方式:
本协议履行过程中发生争议,各合伙人应友好协商解决,如协商不成,任何一方均有权向人民法院起诉。
十二、其他:
1、对于本协议未尽之事宜,甲、乙、丙、丁四方可以协商解决并签署补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力;
2、本协议一式肆份。合伙人甲、乙、丙、丁四方各执壹份,具有同等法律效力;
3、本协议从四方合伙人签字之日起生效。
甲方:乙方:丙方:丁方:
_____年___月___日
执行委托合同中的被执行人 · 第25篇
合同编号:
甲方(需方):
乙方(供方):
签订时间:
甲乙双方本着互惠互利、友好协商诚实信用的原则,在协商一致的基础上签订本合同。甲方向乙方订购下列货物,经双方协商,签订本合同如下:
乙方供货清单:
一、 规格数量:乙方提供的耗材具体规格数量在每次订单中详细列出。
二、 办公耗材提供细则。
1、乙方送货至甲方指定的某一办公地点。
2、乙方承诺提供给甲方的.耗材为原装正品(甲方指定需通用耗材除外)。
3、如果甲方需要,乙方人员可提供安装服务。
4、乙方承诺为甲方正在使用的乙方耗材的设备提供必要的维护。
5、乙方承诺向甲方以最具市场竞争力的价格提供耗材产品,如遇制造方价格变更,乙 方在告知甲方,经甲方同意后方可价格变更,未经甲方许可则视为变更无效,甲方可 拒付该款项。
6。 送货时间:周一至周五(9:00——17:00)。节假日期间,甲方如需送货应事先预先告 知,乙方承诺在接到甲方送货要求24小时内将货送到。
三、 收费标准及付款方式。
原则上每月 日为当月货款结算日,乙方凭累计的购货凭证向甲方收款,并提供增值税专用发票。甲方核实后以银行转帐或现金形式在 日内将货款支付给乙方。
四、 协议生效及协议期限:
本协议未尽事宜,由双方签订补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力本协议经甲乙双方签字盖章后生效,协议期限为年月 日至年月 日
甲方(需 方)
单位名称: __________
经 办 人:__________
乙方(供 方 )
单位名称: __________
经 办 人:__________
协议签订日期为 _______年______月_______日
执行委托合同中的被执行人 · 第26篇
供方:______(以下简称甲方)
需方:______(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,供需双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。
第一条 商品名称、种类、规格、单位、数量
品名种类规格数量单位备注
第二条 商品质量标准
商品质量标准可选择下列第__项作标准:
1.附商品样本,作为合同附件。
2.商品质量,按照____标准执行。(副品不得超过__%)。
3.商品质量由双方议定。
第三条 商品单价及合同总金额
1.商品定价,供需双方同意按____定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化,需变动价格时,应经供需双方协商。否则,造成损失由违约方承担经济责任。
2.单价和合同总金额:_________。
第四条 包装方式及包装品处理_______。
(按照各种商品的不同,规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡须退还对方的包装品,应按铁路规定,订明回空方法及时间,或另作规定。)
第五条 交货方式
1.交货时间:_________。
2.交货地点:_________。
3.运输方式:_________。
第六条 验收方法__________。
(按照交货地点与时间,根据不同商品种类,规定验收的处理方法。)
第七条 预付货款
(根据不同商品,决定是否预付货款及金额。)
第八条 付款日期及结算方式_______。
第九条 运输及保险_________。
(根据实际情况,需委托对方代办运输手续者,应于合同中订明。为保证货物途中的安全,代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。)
第十条 运输费用负担________。
第十一条 供方每月(每季度、每年等)向需方支付进场费及陈列费________元(支付方式双方根据具体情况约定)。
第十二条 违约责任
1.需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失,应偿付对方此批货款总价__%的违约金。
2.供方如提前或延期交货或交货不足数量者,供方应偿付需方此批货款总值__%的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品,亦应按偿付供方此批货款总值__%的违约金。任意一方如提出增减合同数量,变动交货时间,应提前通知对方,征得同意,否则应承担经济责任。
3.供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况,需方有权拒绝付款(如已付款,应订明退款退货办法),但须先行办理收货手续,并代为保管和立即通知供方,因此所发生的一切费用损失,由供方负责,如经供方要求代为处理,并须负责迅速处理,以免造成更大损失,其处理方法由双方协商决定。
4.约定的违约金,视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的`利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
第十三条 当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。
第十四条 本合同在执行中发生纠纷,签订合同双方不能协商解决时,可向人民法院提出诉讼。(或申请___仲裁机构仲裁的解决)
第十五条 合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并互相换文或另订合同,方为有效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
执行委托合同中的被执行人 · 第27篇
甲:__________________
乙:__________________
本着平等互利、诚信合作、共谋发展的合作原则,经甲、乙双方共同友好协商,共同达成以下合同条款:
一、供货产品:甲向乙提供其总经销的商品供乙超市销售,详细供货商品名称由乙参见甲所提供的商品目录,由乙自行选定。
二、供货价格:具体价格参见乙提供的价格表。
三、产品质量:甲向乙提供的产品必须附合国家行业规定的相关标准,且是在保质期内的商品,若甲提供的商品本身出现质量问题,甲应无条件包退包换货,并对因质量问题引起的合理索赔及相关损失承担责任。
四、送货及验收
1.双方合作期间,甲对乙________市区的超市直接送货到其指定收货处,由乙收货人员验收签字确认,若经乙收货人员验收签字后出现数量短少、品种不附或损坏等情况,甲概不承担任何责任。
2.若乙在或异地开店,则在原价格不变的基础上,甲代办托运,其费用由乙自行承担。
五、付款方式: _____________________________________________________________。
六、市场维护:为了维护整体市场及双方共同利益,经甲、乙双方共同协商一致,乙在销售过程中产品的正常零售价应不低于甲供价的____%-____%之间进行销售,以免因销价低而影响整体市场或因价格过高而导致商品滞销。
七、退换货规定
1.若因甲所提供的产品在保持期内,出现的爆袋、漏气、漏油、变质等质量问题,甲无条件包退换货。
2.若因商品滞销,乙应在离商品保质期前一月以上要求甲退换货,否则,甲对一切过期商品一律不予退换。
3.因乙保管不善而导致的虫蚀、鼠咬、霉烂、变质等原因,甲不予退换货。
4.甲事先申明或有明文规定,不能退换货的商品,甲一律不予退换货。
5.乙所产生的一切退货必须有甲人员签字确认的退货单方可生效,否则甲不予确认其退货,乙无权凭单方面出具的退货单扣出甲货款。
八、价格调整:在合作期内,若市场因素或厂家供价调整,则无论调高调低,甲均应提前_____天通知乙,乙也应在此期限内全力配合甲调整供价及零售价格,否则甲不对因价格不附停止送货而给乙带来的损失承担任何责任。
九、关于订货:乙每次补货时,应提前两天通知甲业务人员或传真书面订单,以避免送货不及时而导致缺断货现象。
十、乙配合:在双方合作期内,乙应重视所供货商品,给甲系列商品提供较好的.陈列位置,且保证合理的陈列面,并在店内条件允许情况下,给甲商品提供免费堆头或端架,以达到最佳销售效果。
十一、促销支持:在合作期内,甲将根据乙所销售的商品数量及厂家政策支持等情况,合理给予乙促销政策支持,对甲给予的促销政策,乙应全力配合执行,否则,甲将有权取消支持,并不予承担因此产生的一切费用。
十二、款项保证:乙承诺,对甲的货款,严格按照双方约定的付款方式支付货款,若乙无故拖延甲货款或未按合同付款,甲有权停止供货,并对此产生的一切后果不承担责任。
十三、关于费用:双方在合作过程中涉及到的一切费用(包括入场费、促销费、检验费等),必须经甲相关负责人员签字确认方可生效,否则,乙无权单方面从甲货款中扣出。
十四、合同执行
1.双方应严格遵守以上合同条款,如合作中遇未尽事宜,须经双方友好协商达成一致,并以书面形式经双方签字作为本合同附件,该附件与合同具有同等法律效应。
2.若双方在合作期内有分歧,经双方协商无法解决导致清场的,则双方应在清场后一月之内货款两清,否则,违约方每天应按未付款____%赔偿对方违约金。
3.本合同有效期:_________年____月____日至_________年____月____日止。
4.本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后即生效执行。
十五、补充条款:__________________________________________
甲:________________ 乙:________________
法人代表:____________ 法人代表:____________
签约代表:____________ 签约代表:____________
地址:________________ 地址:________________
联系电话:____________ 联系电话:____________
传真:________________ 传真:________________
________________年____________月________
执行委托合同中的被执行人 · 第28篇
甲方:________________________
乙方:________________________
乙方现就供货事宜委托甲方代办,经甲乙双方协商,现达成以下协议:
一、本合同期内,甲方在接到乙方商品订单时,根据乙方要求或需求,将乙方订单商品送至乙方指定地点。
二、乙方责任
1、乙方订货须提前通知甲方,具体的商品名称、规格、数量及送货日期须详细说明,以便甲方配货;
2、乙方在收到甲方的货物后,须详细的核对点收,如出现货物包装破损、缺货的情况,应予以清点破损的数量,以防货物缺失,如有缺失,应及时通知甲方并在货运签收单上注明,以便甲方处理;
3、乙方在货品核对无误后,应在甲方提供的配送清单收货人处签名确认收货。
三、甲方责任
1、甲方应保证配送商品的'质量安全。
2、甲方应及时对乙方订单进行配送。
四、结算方式
采取定期结算方式,每隔 天结算壹次,甲方提前将乙方签收单据提交乙方复核,核对无误后乙方于 日内付清货款。
五、合同效力
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效,有效期为 ,期满后双方有继续合作意向时,按同等条件,进行续约。
六、其他
本合同执行期间,本公司将认真、负责、诚心的态度为贵公司服务,配合贵公司的业务往来,做到认真核对,负责按时将货品及时送到。
甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________
___________年________月_______日___________年________月_______日
执行委托合同中的被执行人 · 第29篇
甲方(委托方):
乙方(执行方):
为了使甲方_____________,甲乙双方秉承相互促进,相互信赖的原则,经友好协商,达成如下协议:
一、合同内容和要求整体品牌形象的塑造,内容包括:标志设计,整体形象、相关策划设计等。
vi导入、vi执行、及vi手册的整理。
二、费用
推广过程中的其他当个项目策划设计费用另计(画册、海报、dm等)。
vi导入、执行及vi手册的整理:费用共计人民币¥_____万元(大写:_____)(rmb)合同费用总计:人民币¥_____万元整(大写:_____)
(以上费用含印刷装订费,装订vi手册共计_____份)
三、付款方式
1、本合同签订后,甲方即向乙方支付合同总费用_____%,即人民币¥_____万元整
2、标志通过即付项目总额的_____%,即人民币¥_____万元整
3、vi手册整理完成,印刷装订前甲方向乙方支付合同余款,即人民币¥_____万元整
四、双方的责任与义务
乙方应按甲方要求按质按量完成相关策划设计工作。
乙方需在规定时间_____年_____月_____日至_____年_____月_____日完成甲方公司vi手册的整理工作,并报予甲方签字认可。
甲方有责任全力配合乙方开展本合同所规定的工作,并根据乙方需要要提供相关资料。
因版权、文责所引发的`法律责任,经济纠纷全部由甲方承担。
五、产权约定
1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方可将作品著作权转让给甲方(需另行签订转让合同)。
2、甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六、违约责任
本合同签订后,甲乙双方均应全面的履行本合同;
因vi策划是乙方智力成果整体的体现,其工作特点并没有明显的阶段性,乙方在开始着手策划时就已经在全面的履行合同,鉴于此,甲方承诺如提前终止合同,仍承担向乙方支付全部合同款的义务(甲乙双方一致同意终止的除外)。
乙方如违约提前终止合同,所收取的费用应全部退还甲方。
合同附件为本合同一部分,本合同壹式肆份,自双方签字盖章之日起生效,甲方执贰份,乙方执贰份,具有同等的法律效力。
甲方:_______________________
乙方:________________________
代表签字:___________________
代表签字:____________________
签章:_______________________
签章:________________________
时间:_______________________
时间:________________________
执行委托合同中的被执行人 · 第30篇
甲方:
性别:
出生______年_______月_______日
住址:
身份证号:
乙方:
性别:
出生______年_______月_______日
住址:
身份证号:
____年_月__日(农历_月__)事件起因___事后,乙方及其家属诚心向甲方赔礼道歉,并自愿、积极赔偿甲方的各项损失,甲方鉴于乙方的诚意和悔过表现,对乙方的行为表示谅解,双方在自愿、合法合理、友好协商的情况下达成如下和解协议:
第一条乙方自愿赔偿甲方医疗费、误工费、护理费等各项损失共计___万元(大写:___),该赔偿于本协议签订之时一次性支付给甲方。
第二条除上述损失外,乙方自愿赔偿甲方精神抚慰金___万元(大写:___),该赔偿于甲方向公安机关撤销控告后或法院判决后一次性支付给甲方。
第三条日后,如甲方由于乙方本案的伤害所引发的病变或后遗症等,经鉴定确为该伤害所至的,该病变或后遗症等所引发的费用或后果,继续由甲方承担。
第四条鉴于乙方事后能够及时赔礼道歉并积极赔偿甲方的`各项损失,属于有悔过表现,甲方对乙方的行为表示谅解,同意不再追究乙方的刑事责任,并向有关机关出具不追究刑事责任的撤案申请书和书面谅解书。
第五条乙方支付上述赔偿款给甲方后,甲方亦不再追究乙方的民事赔偿等责任,双方就此事一次性结清,再无其他任何经济纠纷。
第六条本协议一式三份,甲乙各执一份,一份交相关机关留存备案,自双方签字后生效。
甲方:
乙方:
代理人:
______年_______月_______日
______年_______月_______日
______年_______月_______日
执行委托合同中的被执行人 · 第31篇
甲方:
乙方(监护人):
身份证号:
甲乙双方就20____年2月2日中午乙方子女梁张睿在用餐过程中,因手中拿有瓷杯跌倒,造成手部划伤一事,经双方平等协商、互谅互让达成以下协议:
一、由甲方一次性支付给乙方各项费用共计300元整(人民币大写:叁佰元整),该款项于甲乙双方签订和解协议书之日一次性付清。
二、乙方领取上述各项费用后,乙方自愿放弃基于受伤所享有和产生的仲裁、诉讼、鉴定、重新鉴定等各项权利。
三、甲乙双方确认:双方已经全文阅读并理解无误,是双方真实意思的表示,并且公平、合理。甲乙双方明白违反本协议所涉及的.后果,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。
四、本协议为一次性终结处理协议,双方当事人应以此为断,全面切实履行合同,乙方领取上述各项费用后,甲乙双方再无任何权利义务关系,此事永不再议。
五、本协议经双方签字(盖章)生效,任何一方均不得以任何理由进行翻悔。
六、本协议一式两份,双方各持一份。
甲方(盖章):
___年__月__日
乙方(签字):
___年__月__日