简单版工程总承包协议1000字。

合同对我们来说，实在是太重要了，我们不能没有它，签订合同时不能把自己的意志强加于人。施工合同也被称为工程合同或者包工合同。签订施工合同的双方当事人所享有的经济权利和承担的义务是对等的，那么，你平常有了解过施工合同的内容和种类吗？经过收集，小编为您献上简单版工程总承包协议1000字，大家不妨来参考。希望你能喜欢！

建质量效益之路，创质量效益之业，签订合同可以防范可能存在的风险，写好一份合格合同范本要注意哪些方面？感谢您的支持编辑已经准备好了一篇含有“简单版工程总承包协议1000字”文章，希望你能将本文加入收藏夹！

第10条 安全文明施工与环境保护第11条 机组启动试运与考核第12条 保修

第13条 合同价格与支付 第14条 工程变更 第15条 保险 第16条 违约责任 第17条 不可抗力 第18条 提前终止 第19条 索赔

附件3 业主采购的设备和材料 附件4 承包商分包的服务附件5 分项价格表 附件6 履约保函格式 附件7 工程进度付款计划附件9 质量保修保函

本协议由 (以下简称“业主”)与中国华电工程(集团)集团有限公司(以下简称“承包商”)于 年 月 日在_____签署。

鉴于业主拟建造 (工程简述)，并于 年 月 日发出中标通知书，接受了承包商对工程建设总承包的投标，为此，双方以人民币_______元的合同价格达成如下协议：

1、本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。

2、下列文件应作为合同的组成部分：

(1) 本合同协议书及有关修改、补充文件; (2) 中标通知书(如有); (3) 合同条件;

(4) 合同条件附件(包括经双方确认技术规范等); (5) 经双方确认的图纸(包括设计说明及技术文件); (6) 投标文件; (7) 招标文件;

(8) 其他经双方同意进入合同的有关文件。

合同组成文件应互为补充和解释，如有不清楚或互相矛盾之处，以所列顺序在前的为准，同一顺序的则以时间在后的为准。某一合同组成文件本身存在含糊不清或不相一致的情形时，双方应从合同目的实现的角度协商解决，但不应对工程实施造成不利影响。经协商后双方无法达成一致意见的，可按合同条件的规定提请争议解决。

3、承包商承诺，保证按合同规定进行工程的设计、采购、施工并履行其他合同义务。

4、业主承诺，保证按合同规定的方式和时间向承包商支付合同价格并履行合同规定的其他义务。

5、本协议在双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章或合同专用章后生效。

业主: 承包商: 中国华电工程(集团)有限公司 法定代表人 法定代表人 或授权代表: 或授权代表:

小编推荐

工程合作协议书范本简单1000字

伴随时代的变化，近年来大家对合同的也是越来越重视。签订合同后双方应通过合同明确各自的权利义务，我们拟制合同需要注意哪些细节？这份特别为您准备的“工程合作协议书范本简单”绝对是您所需要的，以下内容供参考请以你自己的判断为准！

工程合作协议书范本简单(篇1)

本项目甲方与本工程发包方签订的合同简称主合同。本项目的合同管理必须严格遵守执行甲方现行的合同管理办法及上级有关规定。未经甲方书面授权，乙方及其工作人员自行与第三方签署的与本项目有关的各类合同、协议、文件、承诺等均无效。

1、主合同管理

（1）在签订施工承包合同之前，未经甲方同意的任何承诺书、协议书，均与甲方无关，且甲方有权根据可能存在的风险提高项目风险保证金或冻结本项目资金，无须征得乙方同意。由此引起的一切责任及损失由乙方承担。

（2）在签订施工承包合同时，若出现与投标时不一致的情况，或发包方要求对原招标文件、中标通知书等条款进行修改，且由此可能会给甲方带来一定风险的，甲方将有权拒绝此类合同的签订。由此给甲方带来的损失由乙方承担，乙方的损失由乙方自负。

（3）甲方同工程发包方签订的建筑工程施工合同中约定的甲方负有的全部责任、义务，乙方应无条件履行。

（4）与发包方签订的工程承包合同（以下简称“主合同”）文件由甲方按甲方合同评审程序进行评审，主合同文件经甲方评审通过后与发包方签订。

（5）主合同管理必须严格遵守甲方现行的合同管理办法及上级有关规定。

（6）乙方承担主合同履行过程中发包方所要求的办理履约保证金、履约保函等所需的费用，在乙方提供相应资金后，甲方有配合出具相关材料之义务，协助乙方银行保函办理事宜。

工程合作协议书范本简单(篇2)

甲：____________身份证号：____________________________________

乙：____________身份证号：____________________________________

甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下：

第一条甲乙双方自愿合作经营____________项目，总投资为______万元，甲方以人民币方式出资______万元，乙方以人民币出资______万元及技术和客户资源。

第二条本合伙依法组成合伙企业，在合伙期间合伙人出资的为共有财产，不得随意分割。合伙终至后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。

第三条本合伙企业经营期限为三年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。

第四条双方共同经营，合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人。

第五条企业固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方______%、乙方______%的比例分配。

第六条企业债务按照甲方______%、乙方______%比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。

第七条每年项目产品总销售利润的百分之十进行固定投入。销售利润分红，一年结算。

第八条本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。

第九条本协议一式贰份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。

第十条自协议签订之日起，乙方需要负责技术和市场开发及售后跟进，甲方负责管理及日常事务。

第十一条本协议有效期暂定三年，自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算，即从______年_____月____日至_______年____月___日止。

第十二条争议处理

1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;

2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院起诉;

第十三条本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，如果不再继续合作的，退出方应提前三个月向另一方提交退出的书面文本，并将己方的有关本合同项目的资料及客户资源都应交给另一方。

第十四条违约处理

如果一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿损害。

1、一方合伙人有违反本合协议的，另一方有权解除合作协议。

2、合作协议期满。

3、双方同意终止协优议的。

4、一方合伙人出现法律上问题及做对企业有损害的，另一方有权解除合作协议第十六条未尽事宜，双方可再协商补充协议，补充协议同等本协议有效。

甲方(签字)：___________________乙方(签字)：____________________

____________年________月______日____________年________月______日

工程合作协议书范本简单(篇3)

建设工程施工合作协议书范本

背景介绍：

在建设工程领域，施工合作协议书起着重要的作用。协议书是双方在施工过程中所达成的共识，具有法律效力。一份合理、详细、生动的协议书，可以明确双方的责任和义务，有助于避免施工过程中的纠纷和误解。本文将基于标题，详细介绍建设工程施工合作协议书的范本，以供参考。

一、协议书的目的

协议书的目的是明确合作双方的权利和义务，以及建设工程的标准和要求。通过签署协议书，双方可以达成共识，避免施工过程中的纠纷和误解。

二、协议书的主要内容

1. 双方的基本信息：协议书应该明确双方的名称、地址、联系电话、法定代表人等基本信息。

2. 工程范围和要求：协议书应详细描述工程的范围和要求，包括建筑面积、结构形式、建设标准、工程品质等内容。

3. 价格和付款方式：协议书应明确工程的总价款、工程进度款和竣工款等费用，以及付款方式和期限。

4. 工程进度和质量控制：协议书应明确工程的计划进度和质量控制要求，以保证工程按照约定时间和质量要求完工。

5. 保险责任和义务：协议书应明确双方的保险责任和义务，以保证在工程过程中发生的意外或损失得到妥善处理。

6. 竣工验收和免责条款：协议书应明确工程的竣工验收标准和相关程序，以及需要免除双方的责任的情况。

三、协议书的签署和执行

1. 签署：协议书应由双方的代表在见证人的面前签字盖章，以确保协议书的合法有效性。

2. 执行：双方应按照协议书的约定执行施工和付款等相关事项，在施工过程中积极沟通，及时解决可能发生的问题。

四、协议书的补充和修改

如果在工程施工过程中需要进行一些修改或者补充，双方应协商达成共识，并在协议书上进行修改和补充，以便确保工程顺利进行。

五、协议书的争议解决

如果在施工过程中发生争议，双方应通过协商、调解、仲裁等方式进行解决。如果无法达成共识，则可以采取法律途径解决。

结论：

建设工程施工合作协议是工程施工中的重要文件，协议书的制定和执行可以有效避免施工过程中的纠纷和误解。协议书的范本应该包括双方的基本信息、工程范围和要求、价格和付款方式、工程进度和质量控制、保险责任和义务、竣工验收和免责条款等内容。协议书的签署和执行应严格按照法律规定进行，同时需要注意协议书的补充和修改，以及争议解决的方式和方法。通过合理制定和执行建设工程施工合作协议，可以实现顺利的工程施工和协作。

工程合作协议书范本简单(篇4)

三人建筑工程合作协议书范本

随着建筑业的发展，越来越多的建筑项目需要多方合作才能完成，而合作的关键则在于协议书的签署。下面是一份三人建筑工程合作协议书的范本，以供参考。

第一条 合作方及分工

合作方为甲、乙、丙三方，各方分工如下：

甲方：主要负责本工程的设计、图纸制作及审核、施工监督等工作。

乙方：主要负责本工程的土建工程、材料采购、人员管理等工作。

丙方：主要负责本工程的机电安装、质量控制等工作。

各方应合理安排，共同推进工程进度，保证工程顺利完成。

第二条 工程费用

各方应按照以下方式分担本工程的费用：

甲、乙、丙三方各自负担本工程50%、30%、20%的费用。

其中涉及新增、改动工程的费用，应由调整者承担相应费用，以确保工程质量和进度。

第三条 工作安排

各方应在签订合作协议后，按照工程进度表确定各自工作内容和时间安排，保证各自工作无冲突，加快工业进度。

第四条 建筑质量

各方应保证工程质量，对工程过程中可能遇到的问题积极协调，确保工程质量不受影响。

如发现问题，各方应及时沟通，提出有效解决方案，共同保证工程顺利实施。

第五条 项目收益

各方应共同协商，确定本工程完成后的收益分配方式，确保各方合理获得收益，避免出现纠纷。

收益分配方式如下：

项目完成后，由甲方向乙、丙两方分别支付相应工作费用。

乙、丙两方收到工程费用后，按照各自在本项目中的工作投入分别获得50%、50%的收益。

第六条 保密协议

各方应保守商业机密，不泄露商业机密，不挪用本工程设备和材料等，确保工程秘密得以保密。

如因泄露商业机密或挪用本工程设备和材料等做出不当的行为，将承担相应的法律责任。

第七条 违约责任

如发现任何一方违反本协议约定，其他受影响方有权委托专业机构进行审计，并有权追究违约方的责任。

违约方应按照合同约定承担相应的违约责任，并为因此产生的损失进行赔偿。

第八条 协议变更

如在工程完成过程中，需要对本协议进行更改，各方应共同协商，协商出的更改方案必须得到其他各方的书面同意，并在本协议上签字确认。

第九条 协议有效期

本协议自签署之日起生效，有效期至本工程完成之日止。

在有效期内，任何一方未经其他受影响方书面同意，不得随意更改或解除本协议。

第十条 争议解决

如因本协议引起的争议无法通过协商解决，各方有权向当地人民法院提起诉讼。

以上就是三人建筑工程合作协议书的范本，每一条款目都非常重要，需要各方在签署前认真阅读并获得书面确认。只有充分协商，签署完善的合作协议，才能够保障各方的合法权益，并成功完成本工程。

工程合作协议书范本简单(篇5)

三人工程合作协议书范本

一、背景

现代社会中，合作是一种很重要的工作方式。三人工程合作就是三个人合伙开展一个等规模的工程项目，来达到最大的经济效益。然而，由于合伙人之间存在着较大的不同个性、利益、观念和思想，因此在进行三人工程合作之前，必须签署一份三人工程合作协议书，以明确各方之间的权利和义务。

二、协议主要条款

三人工程合作协议书主要包含以下条款：

1. 合伙人

这一条款说明了三人工程合作的主体，即各方签约的个人或公司名称，其在合伙协议中的分工和职责等也需要进行具体说明。

2. 工程信息

该条款详细说明了该工程项目的基本信息，包括项目的名称、工程地址、工程规模、建设计划、预算及工程建设的起止时间。

3. 协作方式

这一条款主要涉及工程项目的管理，如三人工程合作的合并资金、合作企业的运作方式、合作期限、利润分配方式等相关事宜的约定。

4. 各方的权利和义务

各方在本协议生效期间所拥有的权利和承担的义务，应在此条款中做出明确规定，以保证各方之间合作的公平、有效和稳定。

5. 违约责任

该条款是为了防止三人工程合作失败时产生互相诉讼的情况，各方因不当行为造成违约的，将需承担相应的违约责任。

三、协议签订

三人工程合作协议书是由工程合作各方经过协商后签署。合作各方必须对协议内容进行细致的阅读、审核和签名，确保无误后经过公证机构或者公证法人公证，方可生效。同时，由于三人工程合作涉及到较高的风险，合作各方应该在工程开始之前签订协议，以保障各方合法利益以及避免不必要的纠纷。

四、协议的维护

三人工程合作协议书在合作开始后，各成员应当积极维护、落实合同内容，加强合作，稳定合作关系，配合协议的实施，保证协议的有效执行。

总之，三人工程合作协议书是三人工程合作的重要基础，它不仅决定了三人工程合作的存续与否，也直接影响到各方合作的稳定性，因此在合作之前，各方应当认真审阅和签署该协议书。

工程合作协议书范本简单(篇6)

工程合作合同协议书范本

一、甲方：

(以下简称甲方)

二、乙方：

(以下简称乙方)

三、协议的背景

甲方在建设某一工程时需要与乙方进行合作，完成该工程的施工、监管及管理等工作。为维护双方合法权益，特签订本合同。

四、合作方式

1.甲方为该工程主体进行包工包料合作，涉及工程设计、材料采购、施工等全流程。

2.乙方负责承接甲方委托的工程责任，并按照约定的时间及质量标准完成工程。

3.甲方与乙方均保证在履行合同的过程中遵守国家法律法规、政策及要求。

五、合同期限

本合同自签订之日起有效，合同期限为12个月。如有需要，可在双方协商一致的情况下延长或缩短合同期限。

六、合同内容

1. 工程的承包范围：包括设计、施工、监理及管理等。

2. 工程的时间要求：按约定时间完成工程，不得超时。

3. 工程的质量要求：按照国家标准及要求完成工程，确保工程质量。

4. 工程的投资方案：按照投资计划完成工程，确保工程投资及预算实行合理。

5. 工程的风险承担及赔偿：在缔约过程中，如产生不可避免的风险、损害或损失问题，合同双方应协商解决，并由责任方支付相应赔偿。

6. 工程竣工验收：按照约定时间、质量标准及规范验收工程。

七、合同履行

1. 甲方应支付乙方相应的工程款，并按照约定时间支付。

2. 乙方应严格按照甲方的规定要求，完成工程，并确保质量及时间等方面达到标准。

3. 双方应积极沟通协调，妥善处理工程期间发生的问题，相互尊重，共同推进合作。

八、变更及解除合同

1. 本合同一经签订生效即不可变更，如确实需要变更必须经双方协商一致，签订补充协议，附在本协议后生效。

2. 双方因特殊情况需要解除合同，必须提前15天向对方书面通知，并经双方协商解决相关问题。

九、争议的解决

1. 双方在履行过程中出现争议应通过协商，倾听对方的意见，共同协商解决。

2. 如通过协商不能达成协议，双方可以向当地仲裁机构申请仲裁，并接受仲裁机构判决。

十、合同的效力

1. 本合同为合同双方具有法律效力的文件，合同双方应遵守约定内容。

2. 本合同不得转让或出售，否则无效。

十一、合同的附属文件

1. 本合同生效应附上乙方工程质量标准、工程计划表、工程投资预算及合同附表。

2. 本合同附属文件与本合同具有同等法律效力。

十二、合同互通签字

一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方单位（法人）乙方单位（法人）

签字：_________________签字：_________________

日期：_________________日期：_________________

工程合作协议书范本简单(篇7)

工程施工意向合作协议书范本

一、合作背景

甲方（以下简称"甲方"）是一家拥有多年工程施工经验的建筑公司，秉承专业精神，致力于提供高质量的工程服务。乙方（以下简称"乙方"）是一家具有优秀施工团队和丰富项目经验的建筑公司，致力于为客户打造一流的建筑工程。

二、合作目标

甲、乙双方经充分沟通和协商，根据各自的实际情况和需求，为实现互利共赢，达成以下合作目标：

1. 甲、乙双方共同努力，高效推进工程施工，确保工程质量和安全。

2. 甲、乙双方互相配合，共同解决工程中遇到的问题，确保工程施工过程顺利进行。

3. 甲、乙双方充分发挥各自的专长和优势，提供全面的工程施工服务，满足客户的需求和期望。

三、合作内容

1. 甲方承担工程项目的策划、设计、物料采购、施工和验收等全过程工作。乙方负责工程项目的监理和质量控制。

2. 甲、乙双方共同制定并遵守相关工程施工管理规定和安全生产措施，确保人员和设备安全，减少工程施工事故的发生。

3. 甲、乙双方共同组建项目管理团队，并指派专业人员负责具体工程施工事宜。

4. 甲、乙双方根据实际情况对工程进度进行有效监控，及时解决施工过程中遇到的问题，确保工程按时完成。

四、权利和义务

1. 甲方的权利和义务：

（1）提供项目资金和必要的技术支持；

（2）组织和管理工程项目的实施，确保工程质量和进度的控制；

（3）按期支付合作款项，并提供必要的协助和支持；

（4）确保提供的项目资料真实、准确、完整。

2. 乙方的权利和义务：

（1）按照合同约定的规定和要求，参与工程项目的建设管理；

（2）负责工程施工的组织、协调和执行，确保工程施工的安全、质量和进度；

（3）接受甲方的监督和指导，按时提供工程进度和质量报告；

（4）确保工程施工过程中的技术、安全和环保要求得到满足。

五、保密条款

1. 甲、乙双方对接触到的商业机密信息和技术资料承担保密义务；

2. 甲、乙双方未经对方书面同意，不得将商业机密信息和技术资料提供给第三方；

3. 甲、乙双方应妥善保管商业机密信息和技术资料，防止泄露和损坏。

六、合同期限

1. 本合作协议书的有效期为_______年，自双方签署之日起计算。

2. 若未经双方协商一致，本协议期满后，双方仍然需继续合作，可签订新的合作协议。

七、争议解决

1. 若在合作过程中发生争议，甲、乙双方应通过友好协商方式解决；

2. 若协商无法解决争议，甲、乙双方可以根据双方约定选择仲裁或诉讼解决。

八、其他约定

1. 本合作协议书一式____份，甲、乙双方各执___份，具有同等法律效力；

2. 本合作协议书的附件为不可分割的组成部分。

甲方（公章）

日期：

乙方（公章）

日期：

工程合作协议书范本简单(篇8)

甲方：

住址：

法人代表：

身份证号：

乙方：

住址：

法人代表：

身份证号：

为推行项目法施工，强化项目管理，增强企业集团优势。通过招投（议邀）标程序，经甲乙双方友好协商，本着互帮互利、共同发展的原则，甲方将与乙方设立______工程部，为了_______________项目顺利承包及_____________等地乙方协议标工程的挂靠，双方达成如下协议：

一、工程名称及工程地点：

1、工程名称：____________________。

2、工程地点：____________________。

3、合同造价：__________________（建筑面积____________平方米）。

二、承包指标：

1、工期指标：工期以____方与业主签订的合同工期为准。

2、质量指标：质量以____方与业主签订的合同质量为准。

3、管理费用：按工程结算总价为基数，上缴给____方____％（不含上缴地方政府及有关部门的各种规费和税金）。

4、安全指标：本工程施工期间不得出现死亡事故，重伤频率控制在_____‰以内。

5、文明施工指标：本工程施工期间乙方应严格按公司和当地政府的有关规定执行。贯彻CI标准，争创文明工地。

三、费用交纳办法：______方按规定在收取业主工程款的同时每次收取业主付款的_____％（其中暂扣税金、履约保证金，该保证金在工程竣工结算完成，无拖欠分包工程款、材料款、单位员工和农民工工资等债务，工程资料、结算资料等相关资料完整上报公司并收到质保金后随质保金退还）。

四、双方的责任：

1、甲方的责任：

（1）负责与业主签订施工合同及补充协议、并组织指挥乙方实施合同。

（2）审核乙方编制的施工方案和预结算。

（3）组织对施工进度，工程质量和安全生产的监督检查。

（4）负责工程款的收取、管理并监督项目对资金的使用。

（5）负责该项目工程成本和财务开支的审计。业主的工程款项到达账户后必须在______个工作日内按计划支付给乙方，不得以任何理由扣留。

（6）甲方指派相关人员负责项目的安全、东莞新亚洲工程部章印的管理及工程款项、工程进度、工人工资的发放情况，工资由乙方承担，工资从开工起计算，竣工后终止每月______元∕月。

（7）报建项目经理的指模采集费用由甲方负责支付，但工地检查需要项目经理到场或工程例会需到场时，费用由乙方承担（属工程施工时的差旅费+出场费不超过_____元∕次）。

2、乙方的责任：

（1）负责实施并确保合同条款的顺利执行。并按规定及时填报年、季、月工程进度计划和财务报表。

（2）严格按国家颁发的现行施工规范、质量检验评定标准以及施工图和技术要求进行施工，并对工程进度、施工质量、安全生产负责。

（3）负责办理与业主的施工现场签证及有关索赔基础资料，编制施工方案和施工图预算，在甲方的组织管理下办理工程结算和竣工验收资料等。

（4）乙方可要求甲方印制统一规格的名片以便于与业主沟通、交流，但不得私刻项目部章印和公司章印，一旦发现，罚款______万元∕次，并保留诉诸法律的权利。

（5）服从甲方管理和领导，执行合同的其他条款。

五、奖罚

1、工期按要求如期完成或提前完成，如工期拖延，业主对拖延工期的罚款由乙方全部承担，另加罚总造价的万分之______。

2、无重大安全事故发生，如发生重大安全事故，除政府和上级有关部门的罚款由乙方自理外，再罚总造价的万分之_______。

3、质量无重大事故，合格率100％，工程质量达到甲方与业主签订的质量要求；如有不合格项目，出现重大质量事故影响单位名誉，乙方除负责因返工造成的一切经济损失外，另罚总造价的万分之______。

4、在工程质量、施工安全发生重大事故、工程严重拖延、工程成本发生亏损、保修期间造成的损失应由乙方承担，并追究主要负责人的行政和经济责任。

六、其他：

1、本协议书自签字之日起生效，工程保修期满结清尾款后失效。

2、本协议书一式两份，由甲乙双方签字盖章后分别保存，复印件分送各自有关部门。

3、本协议书中未尽事宜，在实施过程甲乙双方协商解决。

甲方：（签章）

地址：

联系方式：

签约日期：________年_______月_______日

乙方：（签章）

地址：

联系方式：

签约日期：________年_______月_______日

工程合作协议书范本简单(篇9)

甲方：

代表：

地址：

电话：

乙方：

代表：

地址：

电话：

以甲方名义承接的________工程，交由乙方具体负责施工，乙方是在完全理解和接受_______有限公司和业主签订的总包合同各项条款的基础上，甲、乙双方同意就相关内容达成如下协议：

1、负责向乙方提供已有证书等资源，对乙方施工的工程质量、安全、工期进行监督，定期进行检查，发现问题及时提出整改意见和处置决定。

2、负责审核乙方工程量报表、施工组织设计、工程预决算等。

3、向乙方下达甲方质量管理体系和信息化工作要求。

4、负责办理与业主单位、项目部的有关财务手续，监督乙方合理的使用资金。

5、协调与业主单位、监理单位及主管部门的工作关系；负责与业主单位签订合同并督促总包工单位履行合约；监督、配合、服务乙方按规范及总包单位、监理的规章制度完成工程项目的实施。

1、乙方为本工程具体承包责任方和实际施工管理者，全面负责与业主单位签订的承包工程的合同内容或相关条款中甲方承担的责任，甲方与乙方共同承诺业主单位的各项条款均由乙方承担。乙方自行自负盈亏的核算体系，自行组织项目部管理班子，接受并执行甲方的监督管理和相关规定要求。

2、乙方严格按甲方管理体系的要求，强化工程施工管理，争创文明工地、优质结构等企业业绩和个人荣誉。乙方在施工过程中，必须严格执行规范、图纸、操作规程及总包单位的要求，及时办理所有相关手续，否则由此发生的一切法律和经济责任均由乙方负责。

3、乙方承担自进场施工到工程竣工、保修等安全责任、经济责任、履约责任等，承担工程项目可能出现的不可预见及不可抗拒的包括工程停缓、资金未能到位、履约保证金返还等市场风险、责任风险和经济风险。在总包单位、业主单位侵犯甲、乙双方权益时，乙方有义务承担责任，同时乙方无条件放弃对甲方的任何诉求。

4、乙方组织的施工人员必须有体检合格表、符合《劳动法》的用工条件，特殊工种及技工必须持证上岗。

5、业主单位资金不到位，甲方授权乙方直接向业主单位要求按合同规定执行。甲方配合乙方办理注册、环保、开竣工等手续，费用由乙方承担。因拖欠材料款及人工工资等纠纷未解决前，甲方有权从乙方应收的工程款、履约款和乙方自有资产中抵扣。

6、乙方不得以甲方名义赊欠材料。乙方要以自己的名义对外采购材料、租赁施工机械，其签订的合同也承担相应的经济责任、法律责任。如甲方同意盖章并由乙方签字认可的材料、人工等合同文件，乙方必须自觉履行其文件内容，否则由此产生的所有责任由乙方负责。

7、乙方向业主单位承诺的各种费用及向业主单位缴纳的各种履约保证金由乙方负责。

1、乙方承接的工程为________工程，不包括________工程，工程施工地点在________市场范围内。乙方必须确保遵守当地税务、公司、建管等主管部门的规则制度。

2、工程款必须汇入甲方________分公司或合同要求的约定账号（含甲方批准后的其他账号），为保证资金安全操作，乙方财务人员必须做到在账号安全的情况下速进速出，确保资金安全操作。总包工单位支付工程款时必须由甲方或甲方分公司出具专用收款收据。乙方必须每年底对清与甲方、总包单位的往来款。

3、双方在合作前各自的所有债务、债权各自负责与承担。

4、关于印章方面的约定：

（1）甲方总公司、分公司的所有印章乙方必须按甲方公司规定办理登记，留存、审批等手续，经同意后乙方承担相应的包括借款等经济责任。

（2）除甲方负责人________同志同意审批外所有公章不能用于贷款、担保、承诺、签订合同等经济类事宜，同时乙方不具备委托权。

（3）对涉及到企业信誉、重大事项须用章时必须经甲方领导同意审批。

1、本工程乙方在______年______月______日前应缴纳给甲方履约保证金______万元（履行完本协议约定退还无息本金）。每年上缴给甲方项目建造师使用费______万元。两个项目以外的另行计算。

2、本工程乙方上缴给甲方管理费（目标利润）按开票金额______%比例收取。（或者年包干上缴________万元，其中在每年________月份前上缴________万元，另一半在________月前上缴）。

3、乙方承担并缴纳各种税费，包括营业税、企业所得税、个人所得税、印花税。乙方负责缴纳当地主管部门的各种费用（包括定额编制费、测量费、注册费、经济处罚费）。

4、乙方承担甲方派出人员的工资及相关费用，其中：________每年包干费万元，________年包干费用________万元，此费用在施工期间按月由乙方按月结清。

合作期间若一方不履行本协议，另一方可自行决定终止本协议，并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。

协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。

1、本协议一式_______份，各执______份，本协议自双方签字盖章后生效。

2、本协议的有效期从______年______月______日起至______年______月______日止。

甲方（签章）：

代表人（签字）：

______年______月______日

乙方（签章）：

代表人（签字）：

______年______月______日

[协议]工程居间合同1000字

随着经济的发展，合同对于我们来说越来越重要。签订合同时要注意真实一致，不可弄虚作假。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方互相之间签订的协议。施工合同的条款决定了施工合同是否有效，那么，您有没有了解过怎么去写一份施工合同呢？为此，小编花时间整理了[协议]工程居间合同1000字，欢迎分享给你的朋友！

为了满足您的要求我们查询了关于“[协议]工程居间合同1000字”的信息，希望您喜欢本文欢迎阅读。客户想到的我们要做到，客户没有想到的我们也要做到，在交易完成之前一般先要签订好合同。签订书面合同有利于当事人维权。

甲方（委托方）：_______________

地址：_______________

法人代表：_______________

乙方（中介方）：_______________

身份证号：_______________

上述甲方（委托方）委托乙方（中介方）协助甲方为其进行承包建筑工程，达成居间合同如下：

一、居间事项：

承包建筑工程：乙方协助甲方取得位于项目的工程施工权。

二、居间任务：

乙方为上述项目，向甲方提供信息、推介服务，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的开发单位直接洽谈，并利用自身的社会资源关系开展协调工作，以最终促成甲方与开发商《 》签订该工程项目的专业承包施工合同、促成甲方取得工程施工权视为居间成功。根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按约定支付报酬”的规定，甲方依法完成签订该工程承包项目合同，甲方同意按如下方式支付居间费：

1、当乙方协助甲方，促成甲方与程项目的专业承包施工合同，甲方愿意支付乙方人民币万元（税后）居间费；

2、付款时间：在乙方的促成下甲方与签订正式施工合同视为居间成功，甲方同时支付居间费万元人民币，剩余的居间费用。

3、付款方式：甲方须以转账的方式支付乙方费用，甲方通过银行转入乙方指定的账户上（乙方指定帐户为：行户名：），其他方式支付或没有转入乙方指定的帐户无效。

三、甲方责任和承诺：

本居间合同生效后为不可撤消、不可更改、无条件保证兑现。与甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体董事会成员—致的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始终有效。乙方促成甲方和何理由单方面终止与乙方的居间（委托）关系，不得私自或另行委托其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项；如有上述情况发生，视为乙方完成代理委托，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币万元整（税后），作为对乙方的补偿；并同意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。如此次乙方为甲方介绍的施工总承包合同不成功，在半年之内，甲方同意不接触由乙方介绍的该工程发包商任何人接触；如有任何接触该工程施工，皆视为乙方的中介行为成功，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币万元正（税后），作为对乙方的补偿；并同意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。

四、甲、乙双方对本合同有保密的义务，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。

五、本合同—式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。

六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。

七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。

甲方：_______________

乙方：_______________

法人代表签章：_______________

签名：_______________

日期：_______________

日期：_______________

公路工程合同规范版范本1000字

我们在很多的地方都会用到合同，也会需要用到很多的范本，制定合同时要把每一条条款写清写细。施工合同指建设单位和承包方施工单位为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利义务关系的书面协议。签订施工合同的双方当事人在法律地位上是平等的，那么，值得推荐的经典施工合同模板你收集了吗？你不妨看看公路工程合同规范版范本1000字，更多相关信息请继续关注本网站。

的编辑为您特别精选的“公路工程合同规范版范本1000字”一定不会让您失望，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。建质量效益之路，创质量效益之业，合同与我们的生活息息相关。合同各项条款必须经过当事人的充分协商，不得违反公平原则、诚信原则。

甲方因部分技术工人和普工，由乙方提供劳务，为明确双方职责，根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规等，经双方协商一致，签订本合 同,并严肃履行。

(四)劳务人员数量共计 人。其中，技工 人，普工 人(劳务人员工种及名册附后)。

(一)计件形式：劳务费用中的结算工程量按每月得到监理和业主签认计量的工程量为准，人工费单价按 元/件计，管理费按 %计。

(二)计时形式：技工单价按元/天计，普工单价按元/天计，加班费分别按 元/小时、 元/小时计，管理费按 %计。

(三)劳务费及管理费按月进行结算，乙方应提供符合要求的票据进行结算。

(一)本劳务协议工期 (天)，自 年 月 日开始，至日结束。乙方应按甲方安排的工作计划进场和退场，进场和退场的费用由乙方承担。

(二)在乙方工作期限期满之前，如需终止雇佣，甲方应在期满前 天书面通知乙方。

(三)如需延长乙方工作期限，甲方应在期满前天书面通知乙方。

求，甲方可根据使用情况，有权提出增减和调换，乙方应予以配合。

(二)甲方负责每天考勤，并作为支付劳务费用的依据。

(三)甲方保证每月在得到业主支付的计量款后5天内进行结算，并支付给劳务人员本人工资，否则按《劳动法》规定承担延后支付责任。

(四)甲方及时将劳务人员分配到施工班组或组建劳务作业专业班组。

(五)甲方对乙方劳务人员给予正确的技术指导。

(六)甲方尊重乙方劳务人员的人格，保障乙方的安全。

(一)乙方人员的劳动合同由乙方与其签订，各类社会保险、住房公积金等均由乙方统一建立，并交纳费用。

(二)乙方提供的特种作业人员，应取得特种作业上岗操作证书。乙方应对劳务人员进行上岗前的业务培训和安全生产教育，所需费用由乙方承担。

(三)乙方人员向甲方提供劳务期间，因病、劳动保护、社会保险、劳保福利、劳动合同终止、解除的补偿、进退场等均由乙方负责并承担费用。当劳务人员因公发生伤亡事故时，费用由双方协商解决。

(四)乙方应配备相应的管理人员，加强对劳务人员的管理。

(五)乙方必须遵纪守法，尊重当地风俗习惯。并按当地治安等管理部门规定办理其劳动用工人员的合法证件等。

(六)乙方人员必须服从甲方的指挥和工作安排，遵守甲方的工地纪律和各项规章制度，保质按时完成工作任务。由于乙方造成的损失，由乙方承担赔偿责任。

(七)乙方必须接受甲方人员的技术指导，遵守甲方的管理。

求乙方加班的，应由甲乙双方商定，每月加班时间原则上不得超过 小时。甲方要求乙方加班应支付加班工资，加班工资按小时计算。

(二)凡由于待料、停电、气候恶劣等非乙方的责任而造成的停工，甲方应按计时形式结算。

(一)本协议发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决。若协商不成时，应按以下第( )项解决：(a)向工程所在地的劳动合同仲裁委员会申请仲裁，(b)向人民法院起诉。

(二)本协议一式 份，经双方代表人签字、盖章后生效。甲乙双方各执正本一份，其余副本报驻地监理办。