合同帮帮网

导航栏 ×
你的位置: 范文网 > 施工合同 > 导航

水电工程施工合同

发表时间:2023-03-24

最新水电工程施工合同精选8篇。

合同的重要性已经无可取代。签订合同是为了有效地维护双方的合法权益,撰写合同时要注意什么?感谢阅读小编为你整理的水电工程施工合同,为方便后续阅读,请你收藏本文!

水电工程施工合同(篇1)

甲方:______________

乙方:______________

经甲、双方充分友好协商,本着平等互利、公平公正的原则,明确双方责、权、利,确保项目工程能优质按时完成,遵照《合同法》,特签订如下合同:

一、服务事项

工程项目:______________

承包范围:包工不包料

_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。特殊情况(人力不可抗拒因素),工期可顺延。

二、工程价格及付款方式

A、水电安装_______/平方,以地面平方计算。

B、甲方按照乙方完成后验收的合格实际方量_______%付款,工程进度一半后,甲方验收合格付给乙方总价_______%,其余工程款待竣工验收合格后一次性付清。

三、甲、乙双方的责任

1、甲方为乙方提供所需材料。

2、甲方有权对乙方的违规行为进行制止和批评并限期整改,有权对一方的工作进行不定期的质量检查验收。

3、乙方人员必须服从甲方统一管理和调派。严格遵守甲方的相关规章制度和遵守水电工安全生产责任。

4、乙方人员必须达到安全文明工地标准。因乙方违规操作及本身因素造成的损失和安全事故,均由乙方自行承担,甲方概不负责。

5、乙方在施工过程中必须密切配合其他工种,对于无故造成的返工乙方自行负责。

6、甲方为乙方提供的装修材料,未经过甲方的同意,乙方不允许挪以私用,违者甲方有权利对乙方进行罚款,严重者甲方有权利追求其法律责任。

四、安全责任

乙方必须执行安全生产责任制度,采取有效措施,防止其它安全事故的发生,发生事故时,乙方应积极采取措施减少人员伤亡和事故损失,并第一时间报告给甲方,接受上级有关单位调查,积极分析事故原因,责任方承担由此造成的一切法律责任和经济损失。

五、以上各条需甲乙双方共同信守,若任意一方违约,守约方有权向违约方索赔,未尽事宜,以现行法律为准。

本合同一式二份,双方各执一份,自合同签订之日起生效。

甲方:______________乙方:______________

联系电话:__________联系电话:__________

水电工程施工合同(篇2)

编号:

甲方:

乙方:

甲方同意由乙方承包xx项目

水电安装工程的施工,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则,双方就本工程施工事项协商达成一致,订立本合同,以资共同遵守。

一、工程名称:

_________

二、工程地点:

_________

三、承包范围及工作内容:

室内给排水(含管道预埋件、给排水管道、五金安装、管道开孔、开槽及孔洞封堵)、强电工程(含管线预埋、穿线、电箱安装、面板安装、灯具安装、应急照明、安全出口指示系统安装)、弱电工程(埋管及引线、配合穿线单位完成穿线)、消防预埋、设计图纸变更修改项目等(根据变更情况另行定价)。

四、承包方式

承包方式:

本工程在承包范围内以包工包小型工具及辅材(如:电胶布、生料带、麻丝、油漆等,不含主材)、包安装调试(弱电部分配合穿线单位完成穿线)、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工及甲供主材材料卸车费、保管费、二次搬运费、各种施工措施费、赶工费用等、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。

各项工程内容包括但不限于:(包干价内容)

(1)室内水电工作内容:

1、给水部分(完成水表井后给水部分):室内给水立管、横干管、支管安装,包括管道支架安装、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留及封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗并保证合格(包括配合成形后的整个管道系统的给水管道通水试验及管道冲洗;承压管道系统、设备及阀门水压试验;给水系统管道清洗等);每户生活阳台安装一个水龙头,其余给水出口用堵头封堵。

2、排水部分(接至第一个检查井):室内排水管立管、横管安装。管道安装包括开槽、开孔、支架安装、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留,封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水、通球试验以及压力排水的试压工作。

3、强电部分(电表箱后部分):包括配电房各层电缆和配电柜的安装及接线,进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。各层按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装,保证线管畅通及配合相关专业管内穿线工作。公共照明的'埋管,穿线、开关、灯具、插座安装。保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格,以及电气绝缘电阻测试;电气器具通电安全检查;照明全负荷通电试验;线路、配电箱(盘)、插座、漏电保护装置等接地、接零检验;等电位联结测试等。

4、弱电部分:所有室内弱电线管、线盒的预埋,并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作;

5、消防部分:所有消防管线主体结构施工中的预埋;

6、所有预埋、预留洞口的封堵达到竣工验收标准(含建设单位分包由乙方预埋、预留部分)。

(2)其他事项:

A、本属乙方工作范围若乙方因故不能施工或在限定时间内未能完成,导致甲方安排他人完成时,所发生的费用或损失由乙方承担;

B、必须做到工完场清、料净(如由其它班组完成则扣除相应费用);

C、所有水电预埋及安装工程包括未施工前甲方对部分施工内容提出的变更;

D、施工完成后协助甲方填写各种资料包括安装、调试、检测、验收及初始竣工图等;

E、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容,产生的费用按合同条款约定执行,乙方不得拒绝,且必须在甲乙双方协商的完工的期限内完成,由此造成的工期延误亦由分包人承担;

F、开槽安装管后,先固定,再用砂浆补好;如打坏已砌的砖墙,由乙方自行补好。

G、在施工过程中,由于设计更改造成的返工,或者项目部安排的其它零活不在此活动报价范围内,产生的工费由项目部签字认可,费用另计。

五、承包单价及结算方式:

1、承包单价:

该承包单价按建筑面积以平方单价劳务包干,该单价为不含税价 元/㎡。

2、结算造价以乙方实际完成并经甲方核定的建筑面积为准。

3、结算方式:

本工程结算按竣工图纸,结算造价按合同规定进行结算;

结算条件

合同承包范围内全部工作内容完成,并经验收合格;

质量缺陷处理全部完成;

所借用甲方工具、设备、材料均已全部归还;

工人已全部退场并将锁使用房屋打扫干净全部归还给甲方。

六、付款方式

(一)甲方工程款支付:

1、工程进度款支付:进度款按当月施工进度,在当月25日前进行工程任务书填写,并进行申报、审核及审批,审批无误通过后,预计次月15日前进行支付。

2、主体施工阶段甲方按完成总价的20%

进行计价;乙方开槽、配管安装阶段按完成总价的15%

进行计价;给、排水安装调试完成,经甲方验收合格后,甲方按完成总价的20%

进行计价;室内穿线、开关、电气元件安装调试完成,经验收合格后,甲方按完成总价的25%

进行计价;整体完工经甲方验收合格后60天内,甲方向乙方支付到总价的95%;剩余5%

工程保修金待竣工验收后1年内无息支付。

3、工程进度款需在当月25日前进行工程任务书填写、申报、审批。

4、承包方在施工期间所发生的其它费用均由承包方自负。

5、在项目实施全过程中,承包方应具备一定的垫资能力,不可以以任何理由组织工人上访和聚众闹事,如有类似情况发生,一切后果由承包方承担,并承担所导致的一切后果。

七、材料条款

1、本合同承包范围内所有材料凭甲方现场管理员签发的材料单到仓库领用并负责成品及半成品的保护(乙方提前一周向甲方提交材料计划单,乙方配合裁量进库管理)。

2、所有材料在完工时必须建立统计台帐,在结算前全面严格审查是否超额主材超出材料总计划数量的10%材料结算时套用甲方物资采购单价计算赔偿。

八、双方职责

双方职责

1、甲方职责

(1)、甲方在乙方进场后,提供给乙方水电施工图一套;

(2)、甲方对乙方进场人员作好施工现场的安全交底和有关规章制度的交底工作;

(3)、协调乙方与各施工班组的各项事宜,临时施工用水、用电、塔吊、施工电梯使用,保证乙方运送材料通道畅通;551336.com

(4)、负责签收乙方提供的相关工程资料、报告、对乙方隐蔽工程及分期工程、工程进度、予以确认;

(5)、负责、派员与乙方办理与建设方各项签证、及参与调试测试等各项工作;

(6)、在施工中甲方不得故意刁难乙方,如乙方确实不能满足甲方对工期、质量、现场安全生产文明施工要求,甲方有权将乙方承包范围内的部分工程包给其他单位完成,待工程竣工验收合格后甲方按实结算给乙方;

(7)、甲方有权对乙方在施工中因工期、质量、安全、文明施工,材料浪费达不到合同约定而对乙方进行经济处罚权利。

(8)、由于乙方原因造成的工期延误,由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

2、乙方职责

(1)、严格按甲方提供的工程施工图及国家规范精心组织有力的管理班子,足够的施工机械,执行有关技术规范和标准及施工说明书具体要求,确保工作有效的管理和控制;

(2)、必须服从甲方、业主及监理人员的施工安排,协调管理和监督检查;

(3)、乙方在施工中,如因质量不合格或达不到施工规范给甲方带的一切经济损失由乙方全部负责(如因甲方所造成的原因,由甲方全部负责);

(4)、如因乙方原因造成安检、质检、复检给甲方带来的经济损失,由乙方全部负责,并承担给甲方带的工期延误造成的经济损失(如因甲方造成的原因,由甲方负责)。

(5)、乙方所有人员必须统一着装,服装及安全帽使用符合甲方要求;

(6)、乙方必须保证按时支付劳务人员的工资,每次必须向甲方报送民工工资发放表,杜绝民工就劳动报酬上访事情的发生;

(7)、乙方食宿,由乙方自理,乙方人员一律不得带小孩进入施工现场;

(8)、乙方安全文明施工范围(安全通道、四口五临边、周边防护现场的清洁文明施工,材料次序堆码)。

(9)、承包方施工人员进场之前,必须先向发包方指派的的现场专管人员递交进场人员的花名册、身份证(含2张半身像)、特殊工种(电工、高空作业等)操作证等复印件,并积极配合发包人的技术指导,施工中不得与发包人发生冲突及聚众闹事,一旦发生,产生的一切责任及损失由承包人承担。

(10)、承包方在施工过程中,因工程需要变动生产人员,必须事先得到发包方专管人员的同意,并补交变动人员花名册及有关证件复印件。

(11)、承包方用工必须遵守昆明市政府有关规定,承包方的现场操作人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工,由于非法用工造成的安全事故、质量问题和一切损失,均由承包方承担相关的一切责任,发包方不承担任何责任。

九、安全

乙方必须为进场施工的施工人员购买意外伤害保险,费用由乙方自行承担。乙方在施工中,必须严格按国家安全规范施工,如乙方在施工中因乙方违规操作产生的一切安全事故,由乙方自行负责。

十、争议处理

1、本合同未尽事宜,由双方协商解决。协商不能达到一致的,按《中华人民共和国合同法》等法律法规相关条款进行处理;

2、双方争议不能得以解决的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉送。

十一、合同期限

本合同自双方签字盖章之日生效,工程验收完毕,保修期满,资金付清,本合同终止。

十二、本合同一式叁份,甲方持二份、乙方持一份。

甲方代表:

乙方代表:

身份证号:

身份证号:

电话:

电话:

日期:

日期:

水电工程施工合同(篇3)

发包方(甲方):

承包方(乙方):

身份证号码:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建筑部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规和规章,并结合当地市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同。

一、工程概况:

工程名称:融创“书香佳苑”

工程地址:福鼎市桐山街道小路片区

建筑面积:商住1#-9#楼市场1#、2#楼合计.92㎡

二、承包范围

本工程的施工图纸、会审纪要、设计变更中所有的给排水、电气(强、弱电、不含消防弱电联动系统工程)安装工程所包含的全部内容。

A、给排水部分:

①给水部分:从小区自来水公司总水表后所有承包范围内的给水部分(总平给水管道以后按图纸另定)至所有用水末端的给水工程施工安排及系统试压。

②排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

B、电气部分:

①从低压计量表后(公共部分从主、备用电表后面开始,商业住宅部分从计量表后开始计算)至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束。

②接地网、引上线、避雷带网的施工,施工图中所有从低压配电柜至强电井、总配电箱等所有的钢管预埋(埋地部分的防腐处理)、电线电缆的预埋盒安装等。

弱电部分的智能化系统、电视电话、网络宽带等依据设计图纸将管道预埋到位,并做好引线保证管道畅通。

C、甲方单独分包项目

①高低压配电室电缆、高低压柜、变压器、低压配电室一户一表电缆及安装(设备基础及电缆沟部分除电力部门以外的均由乙方负责)

②接地网、引上线、避雷带网的施工,施工图中所有从低压配电柜至强电井、总配电箱等所有的钢管预埋(埋地部分的防腐处理)、电线电缆的预埋盒安装等。

弱电部分的智能化系统、电视电话、网络宽带等依据设计图纸将管道预埋到位,并做好引线保证管道畅通。

用工人员的一切劳保用品和安全防护用品。如:安全帽、安全带、绝缘手套、防护面罩、防尘罩、工作鞋、雨衣等所有个人劳保防护用品、用具。晚上加班临时流动用电的灯具(灯具线应用三芯电缆线)等工料费用均属乙方的承包范围。

另配有当地建设与安监部门认可的水电工证的工人,负责安装及管理工地现场日常的施工用电、用水及设备电器等包括日常的巡视与维护。

当地元/㎡的劳务挂靠费包含在承包范围内。

三、承包形式

乙方包工、包辅材(定额内主材由甲方提供、其余的材料均属乙方承包范围)的形式,自负盈亏。

四、机具

乙方提供除塔吊和施工电梯外的施工需要的所有机械设备。

五、承包价格

整个项目所用水电安装分项综合平均包干单价为元/㎡,合同总价为人民币元,综合包干单价含以下项目:

A、预埋14%元/㎡(砌砖前)

B、接管8%元/㎡(砌砖期间)

C、给排水18%元/㎡(粉刷后)

D、穿电线、安装电箱20%元/㎡(预验收前)

E、装灯具、开关、插座20%元/㎡(预验收前)f、扫尾工程等20%元/㎡(预验收前)

以上综合平均包干单价已考虑合同约定的工作内容和承包范围及各种因素对价格及人工费的影响,在任何情况下均不得调整。

六、付款、结算方式

乙方施工到六层顶板按照水电预埋项目完成量的75%支付进度款,六层以上按乙方月完成工程量75%支付,主体封顶后付至乙方总完成工程量85%,工程预验收通过后补足工程款90%,工程竣工验收合格后付至95%。余款5%作为保修款待质保期满一年后无质量问题10日内一次性支付给乙方。

竣工验收工程质量如达不到合同规定标准,因乙方原因,乙方应在十天内负责返工至合同规定标准为止,返工的所有费用乙方承担。

结算办法按照国家现行的《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T-20xx规定的建

筑面积以平方米计算工程量,不加任何系数。

七、工程质量及技术要求

工程质量:合格

乙方必须严格按照国家及地方现行的有关法律、法规、质量验收规范及工程建设强制性标准进行施工。

八、施工工期:

依据建设单位及甲方要求随钢筋、土建进度同步施工,不得以任何理由拖延工期,否则每拖延一天工期处于违约金500元/天,第二天处于违约金1000元/天,以此类推,以上工期延误的违约金由乙方当月支付工程款时扣回。

楼层板钢筋每绑一间板底钢筋,水电应随后预埋到位,一个施工段板底筋全部绑完,水电应在2个小时内预埋完毕。

乙方技术力量不足或劳动力不足影响工期,甲方有权另聘其他包工班组,进行分割承包,另包工班组的单价超出乙方承包单价部分乙方负责。

九、安全生产责任:

乙方必须严格按照国家及地方现行的有关施工安全技术规范和标准以及融创置业公司有关规章制度组织现场安全文明施工,如若乙方原因造成的安全事故及产生的法律及经济责任由乙方承担。

一切服从现场管理人员指挥,不得任意盲目生产,工人进入工地必须戴好安全帽,不准穿三鞋以及酒后上班。

水电安装工程按照安全操作规程施工,乙方若不按规范施工视情节轻重每次予以贰佰至壹仟元的违约金。

各种电动工具应保证有完好的防护罩,电线应用电缆线,不得使用胶质线,并且电线应架空,不得有满地面电线,机械设备应盖防护棚操作,电动工具有专人使用,不得他人随便乱用,否则视情节轻重每次处以贰佰至壹仟元违约金,且发生事故乙方应负事故责任和经济责任。

工地现场的围护或者安全防护设备,乙方如施工需要移除的(要经甲方同意)和不慎破坏的要及时恢复,否则费用乙方负责。

十、材料供应

乙方施工的辅材必须经甲方检查合格后方可投入使用。

乙方须提前30天申报当月甲方供材料的数量包括品种、规格、数量、进场时间等)因乙方不及时上报或上报数据有误,造成材料供应不及时的责任由乙方承担。

甲供材料设备,应提前24小时通知乙方,货物运到现场后,乙方应指定甲供材料交

货地点,提供的甲供材料交货地点应为机动车可以到达的位置,并保证甲供材料水平搬运距离不超过50米,垂直搬运距离不超过正负一层;甲供材料的卸货及场内倒运由乙方负责,费用由乙方承担。乙方应在货到 5小时内组织并完成四方验收;乙方应在接收甲供材时与监理、供货方、甲方核对接收数量,并在相关单据上签字盖章。

定额内主材甲方提供,乙方所用甲供材料(以领料单为准)使用量大于定额含量的,以超定额含量部分乘以市场价的系数赔偿甲方损失及管理成本,少于定额含量部分的材料归乙方所用。定额内含量按照现行定额以甲方委托第三方造价咨询公司审核结果为准。《福建省安装工程消耗量定额》(20xx版)。

十一、甲方责任

甲方应于施工前向乙方提供水电施工图纸一套并进行技术交底,监督乙方按照施工方案及图纸进行施工。

甲方应根据工程特点与有关规定,制定技术安全保证措施,挂设施工所需的安全网及防护栏杆,以保证工人的施工安全。

甲方提供水源到各层、电源每三层设一个末级箱和每层进料平台一个固定灯、总电源箱、塔吊上照明大灯一盏、堆料场所。

甲方提供材料垂直运输条件、楼层主轴线、标高具体详细尺寸、位置。以保证施工工期和技术要求。

十二、乙方责任

乙方应按照设计图纸、会审纪要、设计变更、工作联系单施工,不得任意更改,否则返工自负。

乙方应建立水电安装工程质量检查制度,并配备技术雄厚管理水平高的管理班组,做到按图施工无误,随时接受甲方和监理及质检部门的检查。

乙方不得将工程转包、分包,否则甲方有权单方面终止合同,乙方先退场后结算,并按照所完成的工程量办理50%作为结算,结算款待工程竣工验收后付款,不计其他任何费用。

整个承包项目是乙方原因造成未施工完毕退场,乙方先退场后结算,按乙方所完成的工程量50%作为结算,结算款待工程竣工验收后付清,不计其他任何费用。

工人进场乙方即为每位工人签订务工劳动合同和每个月工人工资报表(应由工人身份证号码和工人签字)各送给甲方一份,否则不支付当月工程进度款。并服从甲方对民工工资发放监管制度的管理,否则每次予以叁仟元的罚款。

砼浇捣时应配备足够的人力、物力进行跟班巡查和保护预埋线管及预留孔洞不受破坏,跟班巡查的工人必须对板的负筋保护、不得踩筋,否则每次罚款500元,由工程款中扣回。

工程竣工验收合格后质量保修期为一年。

施工期间乙方做好成品、半成品保护,如有破坏由乙方负责承担修复和经济费用。 乙方做好各个工人防偷防盗工作,如有发生、发现一次罚款500元-5000元,罚款由乙方支付工程款中扣回,情节严重者转交公安机关处理。

十三、违约责任

乙方应严格按合同约定的工期及甲方现场分部分项节点工期要求为准,每延误一天乙方承担违约金500元,累计延误超过5天,除承担违约金外,甲方有权采取终止合同,责令乙方无条件退场等一切断然措施,且按乙方完成工程的50%工程量进行结算,由此产生的所有责任由乙方自行承担。

若本工程验收因安装原因未达到合同约定的质量和安全要求,造成工期延误和返工损失等,由乙方完全承担责任和相关费用,另乙方支付双倍所产生费用予甲方作为违约金。乙方在质量、进度、安全、文明施工等方面未能满足要求,影响了甲方施工,造成甲方的直接经济损失由乙方承担违约责任。若经甲方提出整改而拒不执行的,甲方有权单方解除合同,责令乙方退场,由此发生的损失费用由乙方承担。

十四、其他:

乙方进场的施工工作人员身体应健康强壮、素质高、不得出现各种疑难杂症病人和传染病人,以及犯罪人员,否则立即清出工地。杜绝18周岁以下有,55周岁以上及有高血压、心脏病等重大疲劳人员参与施工,否则处于每次每人贰佰元的违约金。

各楼层发现乙方工人大小便,甲方有权每次每人处违约金贰佰元,由乙方当月支付工程款中扣回或者乙方工人发现其他班组工人在各楼层大小便捉到,甲方给予奖励壹佰元。

不准集众用各种形式进行赌博、打架,不得使用电炉、电炒锅、电饭煲、电热棒以及其他电器、煤油炉、液化气,否则发现没收,并罚款每次贰佰元,工人违反扣款乙方负责。工人不得在各楼层砌灶明火煮菜煮饭,否则每次罚款壹仟元乙方负责,罚款由乙方工程款中扣除。

工人进场应持进程劳务证,身份证,计划生育证,当地派出所暂住证,置业资格证,并持证上岗,工人进场应上交一寸相片四张,身份证复印件二分,不得留宿外人,否则经济处罚由乙方负责,工人不得带家属和小孩进入工地,否则乙方应向外租房,租金乙方负责。

合同中各项乙方未能按时按量完成或做到,甲方有权另派其他班组施工完成,费用概由乙方负责。

合同生效后双方必须树立正确的经营思想,始终如一,知道工程竣工验收,结算完毕。若因乙方原因造成工程中途停滞,乙方除负有经济责任外,甲方有权终止合同。

本合同签订后甲方收到乙方工程质量履约保证金之日起生效,至该工程价款全部结算后自行失效。

本工程甲方原因停工一个月以上,甲方应补贴乙方工人出勤人数每人每天20元。 以上各条款罚款扣款甲方可单方面从当月进度款中扣除,如乙方不是重复累犯,在结算时予以一次性返还。

合同签订时付工程履约保证金壹拾万元,市场1#、2#楼完成时返还贰万元,其他各栋待施工至六层顶板后按照每栋壹万元无息返还给乙方。

本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。

十五、争议解决

未尽事宜双方共同协商解决。

双方在合同履行过程中如发生争议,双方约定协商解决,协商不成提交工程所在地仲裁机构仲裁。

甲方代表:

电话:

乙方代表:

电话:

订立时间: 年 月 日

水电工程施工合同(篇4)

发包方:(甲方)________________

承包方:(乙方)________________

发包方拟实施流域水电站开发工程总承包,发包方与承包方于________年________月________日在________友好协商,达成施工协议,接收承包方的合同价约叁亿人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价,达成如下施工协议:

1、计价方式;工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20xx》为计算依据(二级一类取费计算),材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算,工程完工验收标准按07标准执行验收。

2、由承包方向发包方交纳履约保证金3000万元。支付方式和期限:

(1)、在签订本协议书当日支付1000万元,本合同自发包方收到该履约保证金生效,逾期未支付该笔款项本协议不生效;

(2)、自承包方接到进场通知书之日起三个工作日内支付1000万元;

(3)、余款1000万元在承包方收到开工令之日起三个工作日内支付1000万元。发包人不接收银行履约保证金保函。

承包人支付的履约保证金担保合同履行的期限在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。发包人应在保修责任终止证书颁发后15天内将履约保证金无息退还给承包人。

3、本工程安全文明施工费另计,取费率为工程总价的1.5%,临时工程费用为工程总价的8%,据实结算。

4、本合同自发包方收到第一笔履约保证金生效。

5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。承包方每月25号申报当月工程量,次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。双方按此方式结算至工程完工。工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金,工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方,质保金在工程竣工一年后(验收合格)支付给承包方。

6、发包方必须保证承包人中标,如果承包人未能中标,则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。

7、如果承包方入场施工后,没有垫资20xx万元工程款的,则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失。

8、如果发包方不能按约定支付工程款,承包方不得以此为由停工,但发包方应向承包方支付资金占用损失。发包方如果未支付进度款超过1个月,发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息(银行贷款利息的3倍)并以水电站的`产权作抵押。

9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管,承包方在发包方库房领用,价格按市场价计算(在工程款中扣除)。

10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。

11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担,未经发包方认可承包方不得私自停工,不得转包、分包。民工保证金由承包方缴纳和承担。本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万,提前完工一个月奖励200万,以此类推。

12、本协议为自愿协议,招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善,如有异议以本合同为准。

13、本合同书一式六份(其中正本两份,副本四份),发包方执叁份(包括正本一份),承包方执叁份(包括正本一份)。

发包方:________承包方:________

法定代表人:________法定代表人:________

签字日期:________年________月________日________年________月________日

水电工程施工合同(篇5)

甲方:(发包方)

乙方:(承包方)

本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条工程概况

1.装修施工地点:_____________________________________________

2.工期:_________年_______月_______日至________年_______月_______日

3.本项工程预计费用元人民币。

第二条材料供应的约定

1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。

甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第三条关于工程质量及验收的约定

1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb50210-XX及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50327-XX并参照《广东省家庭装饰装修工程质量标准及其他db-35/t98》及《深圳市家庭装饰工程质量验收标准》

2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。

3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。

第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定:

1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施

工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。

6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。

7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现常

8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:

1.工程款付款方式:

布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%

2.乙方承包内容:

1).水电开槽、布线、穿线、埋槽

2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)

3).水电施工的穿墙、打孔、切割

4).开关面板安装

5).小五金、马桶、的安装

6).后期灯具的安装

3.工程结算方式:

按实结算:

总价结算:元/平米(套内面积)

第六条违约责任:

1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。

2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。

第七条纠纷处理方式:

因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

第八条合同的变更和解除:

1.合同经双方签生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

第九条.其它约定:

1.双方同意由第三方监理(装修监理公司)进行协商工作。

在未经第三方监理(装修监理公司)确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。

2.经过第三方监理(装修监理公司)确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。

5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现常由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

第十条附则

(一)本合同经甲、乙双方签(盖章)后生效。

(二)本合同签订后工程不得转包。

(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

(四)合同有效期至_____________________。

(五)水电工程保修伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方签:乙方签(盖章):

年月日

年月日

水电工程施工合同(篇6)

甲方:(发包方)____________

乙方:(承包方)____________

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条:工程概况

1、工程地点:____________

2、工程工期:自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,共计_____日。

3、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。

第二条、施工总体要求

确保工程既定质量等级达标;确保工期完工;确保施工现场安全文明规范,事故率为零;确保材料质量合格不超标;确保与其它工地、工种在施工中的协调配合,要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。

第三条、承包方式及承包范围

1、承包方式:包工

2、承包内容和范围:

(1)本工程强电、给排水预埋工程;

(2)本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程;

(3)避雷针焊接和预埋;

(4)临时设施的水电。

第四条、计价与付款

1、计价方式:按建筑面积________元/㎡包干价计算。

2、计价内容:人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地清理费等,甲方除包干价外不再承担其他任何费用。

3、付款方式:开工日期起,按实际施工人员每人10天支付基本生活费250元,余款在完工并验收合格后30日内付清。

第五条、工程质量及验收

1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》和《建筑装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。

4、本工程由_______方设计施工方案。

第六条、乙方的义务和责任

1、在施工中要服从甲方管理人员的生产指挥和管理,工作时间要服从与施工质量和施工进度的需要,对不服从生产指挥,屡教不改的甲方有权清退出场。

2、妥善保管、使用甲方提供的材料、设备,由于安装质量原因须返工项目,承担工料损失费用,且不延长工期。

3、每完成一道施工工序后,甲方进行检验,若达不到合同质量要求标准,乙方应立即整改,如限期内拒不整改或中途退场,甲方有权另外安排施工,返工人工费用按人工单价的两倍计算,返工材料费按实际发生金额计算,均从乙方工程款中扣除。

4、食宿费均由乙方自理。

5、按文明施工要求,设备、材料必须按文明工地的要求地点存放和堆码,对残留物及施工垃圾必须及时清除干净,做到工完场清,不另计费。乙方不清除时,甲方另外安排清扫,清扫费按人工费用单价的两倍计算,从乙方工程款中扣除。

6、必须按合同完成承包项目施工,无特殊原因中途退场属违约行为,必须承担所包工程30%罚款。

7、负责人必须坚守在施工岗位对所承包的项目进行全过程管理,离开工地必须向项目经理请假,并指明代理人员负责临时管理,允许后才能离开。

8、在施工中除了接受甲方管理人员和现场监理人员外,未经甲方许可,不得与建设方、监理方、设计方或质检部门建立工作关系或超越范围处理问题。

第七条、甲方的义务和责任

1、为确保施工质量,向乙方提供相应的技术图纸和技术资料,并进行技术交底,提供技术指导、服务和监督。

2、项目管理人员在施工中不得违章指挥,或强令乙方进行冒险和危害身体健康的作业。

3、负责与建设方、监理、设计及有关部门联系,协调现场施工关系。

4、按合同具体条款足额支付给劳务人员生活费,乙方不得拖欠工人生活费。

5、及时向乙方提供合格材料,保证工程施工的需要。

第八条、安全施工及文明施工

1、严格遵守规定的水电施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、保证施工现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。

5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第九条、违约责任

1、甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。

2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。

第十条、争议纠纷处理

因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向____人民法院提起诉讼。

第十一条、合同的变更和解除

1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

第十二条、其他约定

1、本合同未尽事宜,如有必要可根据情况另签补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式____份,甲、乙双方各执_____份,具有同等的法律效力。

3、此合同双方盖章签字生效。工程项目完工验收合格、款项付清后自行作废。

甲方(盖章):_________

乙方(盖章):_________

甲方代表(签字):_____

乙方代表(签字):_____

______年_____月____日

______年_____月____日

水电工程施工合同(篇7)

发包单位:________(以下简称“甲方”)

承包人:________(以下简称“乙方”)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。

一、工程概况:

1、工程名称:________________

2、工程地点:________________

3、工程内容:图纸所示全部水电安装工程:

1强电:按水电安装要求施工完毕;

2弱电:(不包括电视、电话、安防)从室内第一个转换箱开始施工,室内所有施工预埋管及室内布线、开关插座安装完毕;

3防雷:包括防雷接地,等电位联接,电源进户箱做重复接地等;

4给水:室内按给水图施工完毕;

5雨水:落水、阳台排水、空调排水施工至最近的雨水井,室内全部施工完毕;

6污水:室外施工至出墙外最近的污水井,室内全部施工完毕;

7工地现场施工用水电的安装维护,项目部临时用电的安装维护,工程机具线路接驳及维护,并派出两名维修电工长期负责工地现场的水电维修及管理,费用由乙方承担。(不含材料)

4、施工现场条件:以现场实际情况为准。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容:

1、承包方式:乙方包工包料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包结算,包资料及签证,包安全文明施工、包验收合格(力争确保优良)。

2、承包范围:图纸所示的室内外等所有水电工程预埋与安装,调试检测工作。

3、甲方直接的分包专业工程,乙方需全力配合,并组织完成。

三、合同工期:

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天;开工日期为:________年________月

2、第一施工段为:本项目下________________商铺及售票厅,第二施工段为:本项目下________________商铺,按土建进度跟进施工完成。

3、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其他资源。

四、质量标准:

1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):

1建设强制性条文;

2 《建筑工程质量检验评定标准》

3 《建筑电气工程施工质量验收规范》

4 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》

5 《采暖与卫生施工验收规范》

6 《电气安装工程施工及验收规范》

7 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》

8省、市相关部门的各种规章制度;

9甲方制定的工程质量验收实施细则。

2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”,力争“优良”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺负责返工直达本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定可调价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,乙方承担全部的违约责任。

3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,有施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。每次违反该条款处罚金额20xx元/次。

五、文明工地、安全标化标准:

1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定,所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求,材料堆放整齐,不得破坏密目网,安排一至两人专门从事清扫整齐工作,若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款,甲方均从乙方工程款中扣除。

2、在施工中应做到安全施工、精心策划及实施,乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害,均应有乙方承担全部责任。

六、合同价款、工程量的计量及结算方式:

1、本工程约定单价为含税可调价。

2、工程量的计量:

(1)结算工程量以图纸实际建筑面积为准,取费标准以《贵州省建筑工程计价定额》、《贵州省安装工程计价定额》

(2)材料按地方信息价。

(3)无信息价的按与业主方认质认价。

(4)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

七、工程款的结算及违约保证金的收取:

1、甲方向乙方收取管理费及利润为本工程与业主总结算款的20%;建安税金由甲方承担。

2、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工等各方面的管理,特别约定:在本合同签订之日起2日内,乙方向甲方缴纳履约保证金人民币贰拾万元整。

3、第一阶段封顶盖瓦后,于20xx年2月5日前支付已完成工程量的60%的工程款;第二阶段全部工程经业主及相关部门验收合格后,支付已完成工程量的80%的工程款。

4、本合同内全部工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理结算手续,甲乙双方在结算书上签字之日起30日内,甲方付至本合同结算总价款的97%,剩余3%作为质保金在二年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后,将余款一次性无息按实支付给乙方。

5、若乙方工程质量、工期和文明安全施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。

八、甲、乙双方权利与义务:

1、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计,质量第一”的方针,要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准并更好;参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

2、在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计,如设计变更的,须办理完签证后,方可施工。

3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。

4、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并办好隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加,乙方可自行检查验收,并作好记录,甲方应予承认。如甲方以后提出检查时,检查结果不符合要求者,其检查费用由乙方负责,符合要求者,其检查费用由甲方负责。

5、乙方采购的所有材料必须满足设计质量要求,并达到国家质量标准。所选材料的品牌及规格必须经甲方审核并批准后方可采购。

6、当乙方拒绝执行甲方或业主(监理)的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求是,甲方有权解除本分包合同,更换分包队伍,因此而造成的经济损失由乙方承担。

7、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度,不服从甲方管理人员的管理,对甲方造成不良影响的,甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。

8、乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度,服从甲方现场管理人员的管理,在施工期中不得打架斗殴,凡因打架斗殴引起的所有更换,后果均由乙方承担,并对当事人处以一万元的罚款,如当事人支付困难,则由乙方代交,在工程款中扣除。

9、乙方所有水电预留必须一次性到位,如有出现后凿的(设计变更除外),每处罚款500元。

10、乙方必须按照设计及施工规范要求施工,严禁偷工减料。

11、乙方必须保证人员稳定,不能随意变更人员,节假日,双抢季节未经甲方允许,乙方人员不得擅自离岗,否则,乙方应赔偿甲方遭受的一切损失。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。

12、乙方全体员工必须树立产品保护意识(包括工地其他单位产品),对产品必须采取相应保护措施,在工程竣工验收前,乙方承担产品保护责任。

13、乙方负责所承包的设备装车、卸车及搬运和甲方工具及设备。

14、甲方负责资金的按时支付及关系协调义务。当业主资金不能及时到位时,乙方不能擅自骚扰业主或罢工,须通过甲方进行商议后解决。

九、施工管理规范

乙方在施工期间,必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和办法:

1、《施工现场临时用电安全技术规范》

2、《建筑机械适用安全技术规程》

3、《建筑施工安全检查标准》

4、《建筑施工高处作业安全技术规范》

5、《贵州省建设工程现场文明施工管理办法》

6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)

7、《贵州省治安管理处罚条例》

十、合同生效:

1、本合同自甲乙双方签字或盖章后生效,工程保修期满,双方结清工程款项后失效;

2、本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份;

3、本合同未尽事宜,双方协商解决;

4、本合同订立时间:____年____月____日;

5、签订地点:________________________

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

水电工程施工合同(篇8)

甲方:____________

乙方:____________

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现就本建设工程具体施工事项,为明确双方的权利和义务,经友好协商一致,达成如下合同条款:

一、工程概况

工程名称:____________

工程地址:____________

承包范围和内容:____________________________________________________________

二、合同价款:

金额(大写):____________

三、双方一般权利和义务

甲方责任:

a.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。

b.做好施工现场三通一平,保证做好供电、供水。

c.甲方应按时支付工程进度款,按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款 违约金。

2. 乙方责任:

a.严格按图施工,工程质量符合设计要求,甲、乙双方验收,确保工程质量.

b.做好现场文明施工、安全生产。

c.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

d.在施工过程中,乙方原因造成的事故由乙方负责。

e.服从甲方统一安排指挥。

f.由乙方原因造成工期拖延每天支付应付货款 违约金。

四、合同工期

本合同工期总日历天数 天。以合同签订之日起开始计算。

2.如遇以下情况,工期相应顺延:

a.甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;

b.一周内非乙方原因停电、停水8小时以上,影响正常施工;

c.甲方原因影响下一道工序施工;

d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;

e.不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期;

f.甲方代表同意工期顺延的其它情况。

五、工程质量

乙方必须严格按照施工方案图施工,接受监理方及甲方代表监督。

2.乙方在施工中若发生质量问题,就及时报告甲方代表,协同解决。

六、工程款的支付和结算

本合同签订生效后,甲方支付乙方合同价款: 计人民币 作为预付款; 钢构材料进场付合同款 计人民币: ;彩板进场付合同款 计人民币 ,余款计人民币 在工程竣工验收合格后七天内付清。余款 作为工程保质金,待保质期满后三日内付清。

七、施工与设计变更

1.经甲方确认的设计图纸和有关资料,作为施工的有效依据,甲、乙双方均不得擅自修改。

2.甲方需要变更设计的,必须作出设计修改通知书,乙方方可实施并组织施工,因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价,必须另行协商。

八、纠纷解决办法

任何一方违反本合同规定,双方协商解决,如协商不成时,可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。

九、附则

本合同双方签字确认后即生效,工程竣工验收符合要求,付清工程款后终止,保修责任仍然保留。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

2.合同履行过程中,双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件,具有与合同同等的约束力。

甲方(盖章) ____________乙方(盖章)____________

负责人(签字) ____________负责人(签字)____________

传真:____________传真:____________

手机:____________ 手机:____________

日期:____________ 日期:____________